精选工程协议书范文集合七篇
在不断进步的社会中,协议与我们的生活息息相关,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。我们该怎么拟定协议呢?下面是小编精心整理的工程协议书7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程协议书 篇1
工程编号:合同编号:
深圳市建设工程施工合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称: 工程地点: 发 包 人: 承 包 人:
2 0 xx版
编 制 说 明
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同,包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程,是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时,不得对“通用条款”部分进行调整;并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确;同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。 未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目 录
第一部分 合同协议书.......................................................1
一、工程概况..........................................................................1
二、工程承包范围......................................................................1
三、合同工期..........................................................................2
四、质量标准......................................................................... 2
五、合同价款..........................................................................2
六、组成合同的文件....................................................................2
七、词语含义..........................................................................3
八、承包人承诺........................................................................3
九、发包人承诺........................................................................3
十、合同生效..........................................................................3
第二部分通用条款.......................................................5
一、词语定义和解释................................................................5
1 词语定义.........................................................................5
2 标题和旁注..........................................................................7
3书面形式...........................................................................7
二、 合同文件.......................................................................7
4 合同文件组成及解释顺序..............................................................7
5 语言文字和适用法律、法规.............................................................8
6适用标准、规范 ........................................................................8
7 图纸................................................................................8
8 通知................................................................................9
三、 发包人和承包人................................................................9
9 发包人..............................................................................9
10 承包人............................................................................10
四、工程管理人员...................................................................10
11 工程师............................................................................10
12 项目经理..........................................................................11
五、 转让、分包、专业工程发包...................................................12
13 转让.............................................................................12
14 分包.............................................................................12
15 专业工程发包.....................................................................12
六、施工准备工作..................................................................13
16 施工组织设计和进度计划...........................................................13
17 施工准备.........................................................................13
七、开工、暂时停工、工期及延误 ..................................................15
18 开工及延期.......................................................................15
19 暂停施工和复工...................................................................15
20 工期及延误.......................................................................16
八、材料、设备供应................................................................16
21 发包人供应材料设备...............................................................16
22 承包人采购材料设备...............................................................17
23 材料设备的检验...................................................................18
九、质量、安全和文明施工.........................................................18
24 工程质量和检验..................................................................18
25 工程试车.........................................................................19
26 安全文明施工.....................................................................20
27 工程的保护.......................................................................21
十、合同价款、工程量确认和工程款支付............................................21
28 合同价款.........................................................................21
29 工程量确认.......................................................................23
30 工程款支付.......................................................................24
十一、工程变更.....................................................................25
31 工程变更 ........................................................................25
32 变更价款确定.....................................................................26
十二、竣工验收和结算..............................................................27
33 竣工验收 ........................................................................27
34 竣工结算.........................................................................28
十三、违约、索赔和争议............................................................29
35 违约.............................................................................29
36 索赔.............................................................................29
37 争议.............................................................................30
十四、工程质量缺陷保修............................................................31
38 工程质量缺陷保修.................................................................31
十五、不可抗力.....................................................................31
39 不可抗力.........................................................................31
十六、保险和担保..................................................................32
40 工程保险.........................................................................32
41 工程担保.........................................................................32
十七、合同的生效、终止和解除.....................................................33
42 合同的生效、终止.................................................................33
43 合同的解除.......................................................................33
44 合同份数.........................................................................34
45 合同备案.........................................................................34
第三部分专用条款......................................................35
二、合同文件.......................................................................35
5 语言文字和适用法律、法规 ...........................................................35
6适用标准、规范 .......................................................................35
7 图纸...............................................................................35
8 通知...............................................................................36
三、发包人和承包人.................................................................36
9 发包人.............................................................................36
10 承包人............................................................................37
四、工程管理人员...................................................................38
11 工程师...........................................................................38
12 项目经理.........................................................................38
五、 转让、分包、专业工程发包...................................................38
14 分包.............................................................................38
15 专业工程发包.....................................................................39
六、施工准备工作..................................................................39
16 施工组织设计和进度计划...........................................................39
17 施工准备.........................................................................39
工程协议书 篇2
甲方(总包方): 中煤建设集团工程有限公司大羊坊项目部
乙方(分包方):金坛市唐王建筑工程有限公司
工程名称: A号住宅楼等8项工程劳务分包工程
工程地点: 大羊坊甲四号院
为进一步贯彻落实集团公司“精细化”管理的方针。依据劳务分包合同、中煤建设集团工程有限公司的相关规定和文件、中煤建设集团工程有限公司的施工进度管理细则等。为规范施工现场管理,全面履行甲方与业主的合同条款,全面履行劳务分包合同条款,达到并完成本工程所制定的进度目标,就本工程施工进度事项,经双方协商达成以下协议:
第一条 总则
一、 甲方的项目管理班子是工程进度管理机构,并有明确的工程进度目标和管理制度,任何人都必须按照劳务分包合同、工程进度目标和管理制度、本协议进行管理。
二、 乙方必须确定工程进度目标(时间应当比分包合同约定工期和甲方进度目标要短),建立和完善本工程的进度管理制度和控制办法,编制施工现场劳动力计划,配合甲方共同抓好工程进度,确保工程进度目标的实现。
三、 乙方的进度目标、进度管理制度和办法必须服从甲方的目标、制度和办法,如有冲突,以甲方的目标、管理制度和办法为准;乙方的劳动力计划必须满足工程进度需要。
四、 乙方在施工现场必须设有工程进度管理机构,并明确项目经理和工地现场施工进度负责人。
五、 乙方总体进度和分阶段的进度计划必须服从甲方总体进度和分阶段的进度计划。
六、 乙方在组织施工前,必须向甲方交纳10万元的施工进度保证金,以使乙方在施工过程中能够更好的进行进度控制和管理,达到并完成合同约定,否则不得承包本工程;在工程完工、分包合同终止后,乙方按照分包合同和本协议履行了全部责任和义务,则返还施工进度保证金,反之,则视责任的大小,按照分包合同、本协议及相关规定扣除施工进度保证金;如因乙方原因造成进度滞后,给甲方带来的经济损失超过了施工进度保证金,则甲方除扣除全部进度保证金外,还有权从应付乙方款项中直接扣除超出部分作为赔偿。
七、 甲方权利、责任
一、 甲方负责对工程进度的全面管理。向乙方公布本工程的进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法。并严格按工程进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法实施。
二、 负责对乙方工程进度目标、进度理制度和控制办法、劳动力计划的审批,审批合格后甲方归档备案。
三、 负责对照乙方劳动力配置计划对乙方过程中劳动力动态进行监控,当乙方施工现场劳动力不满足进度需要时,甲方有权要求乙方补充劳动力,如经甲方多次催促,乙方现场劳动力仍不满足进度需要时,甲方有权对乙方进行处罚,并由此造成的一切损失由乙方承担。
四、 由于乙方原因造成工作进度滞后3%时,甲方有权撤换乙方项目经理和乙方任何一级不称职的项目管理人员;当乙方的工作进度滞后5%时,甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。
五、 甲方对周进度、月进度进行评价,对乙方没有按周进度、月进度等阶段性进度完成的,有对乙方进行处罚的权利。
六、 甲乙双方就本分包工程结算时,甲方施工管理部门应出具工程进度评价书,无工程进度评价书者不能结算。
第二条 乙方权利、责任
一、 乙方必须无条件按分包合同约定的工期完成所承揽的施工任务,响应甲方所制定的进度目标。
二、 乙方必须服从甲方的指挥和监督,遵守甲方各项进度管理制度和奖罚办法,遵守甲方上级主管部门、业主、政府部门的各项管理。
三、 乙方入场后组织施工前,向甲方以书面形式报乙方所制定的工程进度目标、进度管理制度和控制办法、劳动力配置计划,甲方审批,审批合格后甲方归档备案。
四、 乙方入场后组织施工前,向甲方报总进度计划和详细分项工程进度计划,以上计划应满足甲方总进度计划和合同工期的要求,甲方留档备查。
五、 乙方在履行合同及本协议期间,向甲方提交周进度计划和月进度计划,甲方审批,审批合格后甲方留档备查,作为比较工程实际进度和进度评价的依据。
六、 乙方有责任根据甲方要求,无条件地立即撤换任何一级行为不端或不称职的项目经理部成员和雇员,并尽快代之以称职且经甲方批准的人员,由此所发生的费用由乙方承担。
七、 乙方必须按劳动力配置计划保证有足够的人力,以满足甲方对计划进度的要求,如果进度滞后,有责任按甲方的要求增加人力或加班以保证工程按合同规定的期完工。否则,甲方有权将部分或全部工作及费用从乙方合同工作范围及合同款中扣除,并指定他方完成。
八、 在甲方的指挥和监督管理下,负责组织劳动力进行具体工作的实施,确保各项进度计划的实现。
九、 接受因乙方原因而不能实现周进度计划、月进度计划、合同工期等情况的各项处罚。
第三条 工程进度管理细则
一、 乙方所报的总进度计划的总工期必须符合分包合同所约定的工期,计划一经甲方批准后,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。
二、 乙方所报劳动力配置计划必须符合工期要求,劳动力配置计划应包括施工阶段、工种、人数、进出场时间,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改;如确因工程实际情况发生变化,需要对现场劳动力进行调整(增加、减少或撤场),由乙方书面报告甲方,经甲方书面确认后方可调整。
三、 甲方按经审批的劳动力配置计划不定期的核查工地现场实际人数,如实际与计划不附,则甲方有权对乙方扣除10000元/次的违约金,并敦促乙方按计划要求补齐施工现场所需用的劳动力。如通过扣除违约金、敦促等措施,乙方现场劳动力仍不满足工期要求,则甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止分包合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。
四、 乙方所报的月进度计划应符合总进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现月计划,每延误一天,扣除合同总价0.3%的违约金。
五、 乙方所报的周进度计划应符合月进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现周计划,每延误一天,扣除合同总价0.1%的违约金。
六、 乙方向甲方提交周进度计划的时间为每周一10:00时前,周计划应包括下周要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题;乙方向甲方提交月进度计划的时间为每月22日10:00时前,月计划应包括下月要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题。
七、 工作例会:每天下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的碰头会;每周四下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的一周总结会;每月24日下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的月总结会。如乙方参会人员无故不参加会议的,则甲方对乙方处以200元/人·次的罚款。
八、 发生工程变更后,如果工程量发生变化,甲方的工程进度计划是否调整由甲方决定,乙方不得调整。如果工程量增大,甲方有权要求乙方增加人力投入来保证工程进度计划。
九、 如果乙方完成的工作不满足验收条件或质量要求,造成工程整体验收通不过,由此产生的工期延误由乙方负责。
十、 如因乙方原因,不能在分包合同所约定的工期或经甲方事先
书面确认的延长工期内完成合同约定的全部工作内容,乙方应承担违约责任和违约金,甲方有权在向乙方的付款中按下述规定扣除违约金:从规定的总工期或经甲方事先书面确认的延长工期完工日次日起至实际完工之日止,每延误一天,扣除合同总价0.5%的违约金。
十一、 工期违约金的总额以分包合同总价的10%为限。
第六条 控制措施
一、 甲乙双方自签定本协议起,都要严肃对待、认真执行、共同遵守。
二、 如在本协议各项条款履行过程中,乙方无视条约,甲方有权对其停工整顿,并由此所造成的一切经济损失由乙方承担;情节特别严重的,甲方有权终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。
三、 如在本协议各项条款履行过程中,乙方对现场事实拒不承认、不服从管理,则甲方有权不出具工程进度评价书。
第七条 本工程进度管理目标
1.实现分包合同所约定的工期;
2.月计划、周计划实现率98%以上;
3.按照劳动力配置计划,施工现场劳动力满足率达到100%;
工程协议书 篇3
甲方:
乙方:
住所地:
经甲、乙双方友好协商,并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致协议,望双方共同遵守。
一、经营内容
1.工程名称:
2.工程内容:
3.工程价款:
二、经营方式
乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。
三、经营期限
为 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、经营指标
1.工程质量:本工程要求达到优良等级。
2.安全指标:本工程要求按工程所在地文明及安全达标,事故频率控制在 %以内,歇工率控制在 %以内,不允许有重大伤亡事故发生。
五、管理费及税金
1.管理费:乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。
支付时间:甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算。
2.税金及其支付:
六、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。
2.根据乙方的需要,委派有关人员配合乙方的经营。
3.有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。
4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必须予以配合。
5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。
七、乙方的权利义务
1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。
2.为切实可靠地履行合同,乙方必须保证自己上岗率不低于 %。
3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方承担。
4.未经甲方书面同意(或甲方的授权人),除因工程建设与建设方外,乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。
5.乙方保证其施工是连续的。
6.乙方必须按本合同第五条规定,及时支付管理费及税金。
7.承担因其经营活动而引起的经济风险。
8.乙方应在
(1)工程竣工验收后
或(2)本协议解除后
或(3)本协议终止后
及时将图纸、印鉴、技术材料、合同(协议)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。
9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。
八、违约责任
1.若甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款,则每逾期一天,甲方应按未付部分的万分之二承担违约责任。
2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的,乙方不承担法律责任。
3.如本工程的质量未经验收通过,则乙方须向甲方赔偿 万元。
4.乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的,则每超过控制指标 %,应承担本协议项下工程价款 %的违约责任。
九、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
十、在履行本协议期间如有纠纷,则首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。
十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。
十二、本协议一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效。
甲方: 乙方:
合同签字地点:
合同签字时间:
工程协议书 篇4
工程项目名称:_________________________________
甲方(发包单位):_____________________________
乙方(承包单位):_____________________________
为了规范建设市场,在工程建设中防止各种不正当行为的发生,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________________有关要求,并经甲乙双方同意,特订立如下协议:
一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。
二、甲方及其工作人员应做到
(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。
(二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,出给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。
(三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
(五)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
(六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。
(九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员应当做到
(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。
(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。
(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
(四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
四、奖惩
(一)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
(二)甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
(三)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。
五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为,均适用本协议。
六、声明及保证
(一)甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的`一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
七、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
八、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
九、通知
(一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
(二)各方通讯地址如下:________________________________________________。
(三)一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任
十、争议的处理
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决。
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十一、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
十二、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):________________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
电话:_______________________ 电话:_______________________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
签订地点:___________________ 签订地点:___________________
工程协议书 篇5
甲 方(责任人):乙 方(责任人):
甲方委托乙方承担恒天首府 1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作,为做好相关工作,甲乙双方本着平等互惠的原则在诚信、公平、自愿的基础上,经过双方协商,特签定协议书如下:
一、 工作内容:
甲方委托乙方承担 恒天*首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建 工程施工图预算工作。
工作内容主要包括:工程量计算、清单组价、与甲方及业主进行预算会审。
施工图预算范围包括:钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等图纸设计的土建工程,不包含任何安装工程。
二、 承包方式
乙方编制完成的预算按最终经甲方或审计单位认定预算总造价(不包括安装类的预算)的 1 ‰(千分之一)的固定比例计算预算费用。
三、 双方责任:
甲方责任:
(1)、甲方必须向乙方提供该工程完整的设计图纸(蓝图壹套)电子版图纸、变更签证及与此工程有关的其它文件等。
(2)、严格按照协议要求支付相关费用。
(3)、预算会审如在外地进行,应对出差人员提供食宿并报销因此发生的差旅费;出差时间限2天以内,且放在周末。
乙方责任:
(1)、参加本工程的人员必须具有相关资质资格。
(2)、预算内容要求全面,正确,质量符合国家及陕西省的相关标准要求。
(3)、按期完成任务,及时参与甲方或审计单位的会审。
(4)、免费完成会审后的相关调整、修改工作(限2次);发生原则性的大修改时,其费用另行商定。
(5)、保存好甲方提供的图纸等资料,预算工作结束,及时完整返还甲方。
四、 完成日期要求:
(1)、20xx年 6 月 27 日,甲方提供全套的图纸;
(2)、至20xx年 7 月 16 日17:00时,完成全套预算工作;
五、预算费用的支付方式:
本合同按现金(人民币)支付或银行转账的方式付款,所有款项必须由乙方(责任人)亲自确认领取。
乙方将纸质工程量预算表、计价预算书在合同约定的时间内交给甲方,并由甲方组织内部初审,初审时间不超过3-5天。
初审后甲方按内部初审预算总造价的0.5‰(千分之零点五)支付预付款;待与业主最终会审完成后七日内按业主最终认定的预算总造价结清剩余预算费用。
六、争议解决:
发生争议时,甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决,如协商不成,甲方乙方同时向当地仲裁委员会提出仲裁。
七、合同生效和终止:
本合同自双方签字后生效,完成合同项下的所有权利、义务、双方账款结清后,本合同自然失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
相关补充条款:注:以上补充内容具有同等法律效力。
甲方(责任人):乙方(责任人):
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:710068 电 话:
电子信箱:
开户银行:
帐 号:
户 名:
工程协议书 篇6
甲方:
乙方:
双方于 年 月 日在 兰州 共同签定。原合同本于年 月 日期满 。 但由于 原因,经甲、乙双方协商,一致同意终止该协议 , 并订立如下条款:
甲、乙双方同意终止。
本终止协议书正本一式四份 , 甲方、乙方各二份。本终止协议书经甲、乙双方签字后生效。
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
法定代表签名: 法定代表签名:
签字日期: 签字日期:
项目经理: 项目经理:
工程协议书 篇7
合同编号:_________
贷款方:_________
借款方:_________
根据国家规定,借款方为进行基本建设所需的贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条 借款用途_________.
第二条 借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_________.预计用款为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。
第三条 借款利率自支用贷款之日起,按照实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为_________%.借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率_________%
第四条 借款期限借款方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。
第六条 贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
第八条 本合同条款以处的其它事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方(盖章)_________ 贷款方(盖章)_________
负责人(签字)_________ 负责人(签字)_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
【精选工程协议书范文集合七篇】相关文章:
精选工程协议书范文锦集七篇08-12
有关工程协议书范文集合6篇08-22
有关工程协议书范文集合八篇08-17
关于工程协议书范文集合8篇08-13
房产协议书范文集合七篇08-26
出资协议书范文集合七篇08-16
抵押协议书范文集合七篇08-13
保证协议书范文集合七篇08-08
投标协议书范文集合七篇08-06
采购协议书范文集合七篇08-02