工程委托协议书
在现在社会,越来越多人会去使用协议,协议对双方的事务履行起到积极作用。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的工程委托协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程委托协议书1
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
工程名称:盐城糖业有限公司场地晃浆降水平整工程
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商达成如下协议:
一、委托施工内容:盐城糖业有限公司项目现场增高后的场地进行晃浆降水平整全部工程。
二、工程地点:盐城糖业有限公司项目现场(盐城市大丰港粮食码头后方,东临五级航道,西至临港大道,北至通港路,南至悦达物流地块)。
三、承包方式:甲方以固定总价款壹拾伍万元整(¥:150000.00元)委托给乙方。
四、工期要求:现场具备条件进场施工开始60个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。
四、付款方式:工程竣工验收合格后一次性付清。
五、质量标准:合格。
六、质量要求:必须将吸砂上来的土方内水份排出,使地面硬度达到重型机械行驶不会有水分溢出,硬度达标后需将整个场地平整至标高2.8米左右。
七、甲乙双方权利和义务
1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。
2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题乙方必须及时整改。
3、甲方应做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的.施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。
4、乙方接受甲方委托,应按规定全面完成各项承包工作,并承担规定的承包人的全部义务和责任。
5、乙方负责本工程所有安全事宜,如发生意外甲方不承担任何责任。
八、本协议未尽事宜,双方协商解决。
九、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方:
乙方:
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
日期:
工程委托协议书2
委托方(甲方):(以下简称甲方)
代建方(乙方):阜阳市重点工程建设管理处(以下简称乙方)
为充分发挥政府资金投资效益,严格控制投资规模,更好的实施项目建设和管理,按照市政府年度投资计划、政府相关会议纪要、批示等要求,项目委托阜阳市重点工程建设管理处实施代建,对项目施工期间的全过程进行管理。按照公平、诚实信用的原则,就项目委托建设管理事宜经双方协商一致,订立本协议。
第一章委托建设管理内容
第一条项目概况
1.项目名称:项目。
2.项目总投资:约万元。
3.项目概况:。
第二条代建管理内容
1.代建内容:项目施工阶段的管理和移交。即工程施工实施阶段的质量、安全、进度及投资管理和控制,以及竣工验收和移交等。不包括项目建设工程的各项前期工作(包括项目的立项、可研、规划手续及调整、初步设计、施工图设计及审查、地灾评估、土地手续、资金保障、施工环境协调等),以及项目建设工程竣工验收移交给甲方使用后的其他事项。如有涉密项目内容由甲方自行委托实施,乙方配合。
2.代建范围:项目规划范围内实施的建筑工程、安装工程、装饰暖通、道排绿化、强电、智能化、给水及附属工程等。燃气工程不在代建范围内,用地规划范围外的供水、供电、用气、排水等接入管线及开通开户由甲方负责,不在乙方代建范围。
3.工程量清单、招标控制价编制及招标工作(委托方自愿选择下列第 种方案):
(1)、□工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲、乙双方共同委托实施,甲方负责提供建设资金落实证明。招标过程中的答疑、质疑由甲、乙双方协商后共同回复处理。中标通知书由甲、乙双方共同签发。
(2)、工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲方自行委托实施,并负责招标过程中的答疑回复、中标通知书的签发,及项目施工合同的签订。其中招标文件中的合同条款,招标前应征求乙方意见,以符合后期项目实施,便于项目管理。招标完成后相关资料交由乙方进行施工过程的管理。
4.由甲、乙双方共同招标的项目,在项目施工合同签订时,甲方作为建设单位(甲方),乙方作为代建单位(丙方)进行签订。
5.甲、乙双方各指派一名代表,负责联系、处理与委托项目建设管理有关的事项。
甲方委托代表:;
乙方委托代表:。
6.双方共同确认的其它承担委托建设管理业务。
7.其他:甲方办公设施、家具、办公材料、办公设备仪器等内容,不在项目代建范围之内。
第三条代建期限
1.自乙方接收甲方提供的工程立项、可行性研究报告及批复、初步设计及批复、建筑工程用地批准手续、土地使用权证、建设工程规划许可证、施工图及图审合格证等各项前期手续,以及政府批准的项目代建的会议纪要、批示等政府文件后,从双方签订委托代建协议之日起,至工程竣工验收合格移交之日止。
2.在本工程竣工验收合格之日,乙方将工程实体现场移交给甲方。乙方应于60日内完成相关工程竣工资料移交。甲方逾期接收或实际投入使用的视为自动移交。甲方负责项目质保期内施工合同履约事宜,乙方积极配合。
第二章双方的权利和义务
第四条甲方享有以下权利和义务:
1.负责办理工程立项、环评、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、消防和人防审查、建筑工程用地批准手续、土地使用权证、建设工程规划许可证等项目工程施工前的各项前期手续,并缴纳由此涉及到的各项费用。在代建协议签订时将自立项至工程规划许可证等全部基建手续原件移交给乙方。
2.一次性提供各专业完整的施工图(纸质版和电子版)、图纸审查合格证(包含建设工程、人防、消防)、地质勘察报告等资料,并经甲方和设计单位书面承诺图纸的准确性、完善性及纸质版和电子版的一致性。
3.根据工程建设需要,完成施工用地范围内的“三通一平”工作。协调相关部门,为工程建设顺利实施创造良好的外部环境,积极配合乙方办理需要以甲方名义出具的各种文件等相关事宜。
4.配合乙方完成项目招投标工作,签订工程合同,积极配合乙方完成工程质量监督、安全监督、施工许可证、人防监督、工程备案等相关手续的办理。
5.负责落实工程建设所需资金。按规定提供工程款支付担保,预拨农民工工资专户资金。按照乙方审核签批的工程进度款报表及时足额支付工程价款。承担工程竣工后的结算审计费用。
6.施工中甲方单独提出的工程变更,由甲方按照市政府相关投资和变更管理办法履行相关变更审批程序,经审核批准后方可实施变更。
7.协调自行招标的勘察、设计、燃气、涉密等项目实施单位,积极配合乙方的项目建设工作。
8.参与乙方组织的工程竣工验收,竣工验收合格或甲方实际投入使用即视为移交,并办理移交手续。由于设计图纸缺陷等甲方原因,造成项目的使用功能不完善和影响项目正常验收的,由甲方负责解决。
9.负责项目质保期内施工合同的履约事宜,乙方积极配合。
10.负责处理因工程款支付不到位或支付不及时,导致的施工单位拖欠农民工工资引起的上访、投诉等问题。
11.负责处理施工期间设计、勘察等单位的不履约行为。
12.对乙方施工管理工作提出意见和建议。
第五条乙方享有以下权利和义务:
1.积极开展项目招投标工作,协助甲方签订工程合同(指甲乙双方共同招标的项目,在工程合同中作为丙方即代建方)。完成工程质量监督、安全监督、施工许可证、人防监督、工程备案等相关手续的办理。
2.组织项目实施及管理,加强与有关单位的组织协调。依照相关法律法规、乙方单位制定的各类规定,以及工程合同约定内容进行项目建设的全过程管理。切实按照工程合同约定做好代建工程内容的'质量控制、安全控制、进度控制、投资控制等工作。
3.负责协调处理建设过程中各主管部门的检查、督查事宜,处理施工期间的质量、安全、进度的违约事宜。
4.按照工程合同约定审核签署工程进度款支付报表,及时报送给甲方审核拨付。
5.负责施工期间对施工、监理等单位的管理,对其违约行为进行处理。
6.施工期间除甲方提出的变更意向外,由乙方牵头对变更的必要性及变更费用组织审查,并经甲方认可后,严格按照市政府相关投资和变更管理办法履行相关变更程序,经审核批准后实施变更。
7.协助甲方处理因未及时支付工程款所造成的施工单位拖欠农民工工资引起的上访、投诉等事宜。
8.负责组织工程竣工验收、竣工备案工作,建立完整的项目建设资料档案。
9.及时办理工程竣工结算审核。
10.在委托建设管理项目完成后将工程档案及其他相关资料及时向甲方和有关部门移交。
11.协助甲方处理质保期内的工程保修问题。
12.积极协助甲方沟通协调处理施工过程中的有关问题。
第三章协议的变更、解除、终止和违约责任
第六条在委托建设管理过程中,如果因特殊原因造成工程建设内容调整的,经双方协商一致,并达成书面意见,可变更、终止或提前解除本协议。
第七条当事人一方要求变更或解除协议,应当提前30日以书面形式通知另一方。
第八条任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的全部或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。发生不可抗力后,双方应互相协商,采取一切合理步骤将各方因不可抗力所造成的损失减少到最低程度。在不可抗力状况一经结束,遇有不可抗力的协议一方,应尽快履行义务。如不可抗力导致合同目的无法实现,任何一方有权解除协议。
第九条工程进度款原则上为乙方审签完成报送至甲方后15个工作日内完成进度款支付,如超时支付的,乙方有权暂停项目建设;如因资金落实困难长时间(原则为3个月以上)无法支付工程进度款的,乙方有权终止代建协议,由甲方自行处理后续事宜。
第四章争议解决
第十条凡因执行本协议所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向阜阳仲裁委员会申请裁决(或选择向人民法院起诉)。
第十一条仲裁期间,除有争议的事项外,双方应继续履行本协议规定的其他条款。
第五章其它
第十二条本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商订立协议作为协议的补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十三条本协议是双方平等公平,认真磋商的结果,双方知悉本协议的所有条款和内容。
第十四条本协议一式肆份,甲、乙双方各持贰份,在双方签字盖章后生效。
附件1:建设工程移交资料清单汇总
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人(签字):(签字):
年月日年月日
签订地点:签订地点:
工程委托协议书3
委 托 人:_______
咨 询 人:_______
经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
服务内容指以下内容:
①工程概算编制
②工程量清单编制
③工程量清单计价法预算编制
④定额计价法预算编制
⑤工程量清单及招标控制价审核
⑥工程实施阶段造价控制
⑦工程造价纠纷鉴定
⑧竣工决算编制
⑨拦标价的编制
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的.期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
1、正常服务酬金:按云价综合6号文件收费优惠20%收取;取费标准为总造价的1.8‰
2、支付时间: 工作成果提交后七日内支付
六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施,至 工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日 终结。
七、本合同一式 肆 份,具有同等法律效力,委托人执 贰 份;咨询人执 贰 份。
委托人(盖章):_______
法定代表人(签字或盖章):_______
授权代理人(签字或盖章):_______
地址:_______
电 话:_______
______年______月______日
受托人(盖章):_______
法定代表人(签字或盖章):_______
授权代理人(签字或盖章):_______
地址:_______
电 话:_______
______年______月______日
工程委托协议书4
合同编号:
委托方:
受托方:
一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下
工程名称:云南省保山监狱改扩建工程项目三标段:云南省保山监狱新建监舍(5)
工程地点:云南省保山监狱
工程规模:2#监舍楼,建筑面积为3885.95平方米,建筑层数:监舍楼为地上五层,建筑高度22.40m。
咨询业务内容:
1、设计阶段概算;
2、编制施工图预算或工程量清单,标底,投标报价;
3、钢筋及预埋件重量计算
4、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务;并提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。
二、双方约定的由业主提供的工程造价资料及提供时间于____年__月___日前交付以下资料;
1、本工程的施工结构图纸;
2、本工程的招标文件;
三、工程造价咨询单位根据业主提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务,于
____年__月___日之向业主交付咨询成果报告。
四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准
本工程的咨询费用按中标价的2‰(千分之贰)计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。
五、工程造价咨询单位的义务
1、在履行本协议期限内,帮助业主实现预定工程造价咨询目标,公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规,努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。
2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前,不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和业主书面授权之人/单线联系,未经授权人允许,不得和业主单位任何人联系,透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定,业主将追究由此造成的损失并追究其法律责任。
六、业主的`义务
1、业主应当在双方规定的期限内,无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料,并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期,则工程造价咨询单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。
2、在履行协议期限内,业主授权选派一名熟悉业务,知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表,为实现工程造价咨询目标,予以配合,提供依据、证据。
七、工程造价咨询单位的责任
1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内,向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。
2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息,应向业主进行赔偿,赔偿的方式及金额按双方约定/ 。
八、业主的责任
业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容,如有违约责任,应赔偿工程造价咨询单位经济损失,赔偿的方式及金额按双方约定/ 。
九、争议和仲裁
本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项
十一、本协议书正本一式贰份,具有同等法律效力,双方各执壹份。双方签字盖章后生效。
业主:(签章)
咨询单位:(签章)
法定代表人:(签章)
法定代表人:(签章)
地址:
地址:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮编:
邮编:
电话:
电话:
____年__月___日
工程委托协议书5
甲方:_________建筑公司
地址:_________市_________区_________路_________号
电话:________________________
乙方:_________设计工程师
地址:_________市_________区_________路_________号
电话:________________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方自愿、平等协商,就_________工程的委托施工事宜达成如下协议:
第一条施工范围和内容
1.1本工程的施工范围包括:_________(以下简称“本工程”)
1.2本工程的主要内容和要求以甲方提供的`设计图纸、工程规格书及勘察报告等为准,乙方必须严格按照要求施工。
第二条工程报价和结算
2.1乙方对本工程的报价为:_________元(人民币大写:_________元整)。
2.2工程结算以实际工程量和甲方提供的结算单为准。乙方须在结算前进行工程量检查和确认,并出具结算清单。
2.3工程结算期限为工程竣工验收合格之日起30日。
第三条工程施工期限和进度
3.1工程施工期限为:_________天。
3.2工程施工进度以甲方提供的工期计划表为准,乙方必须按照计划要求进行施工。
3.3如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担责任并赔偿甲方因此受到的损失。
第四条质量保证和技术支持
4.1乙方必须严格按照国家相关规定和标准进行施工,保证工程质量符合要求。
4.2工程竣工后,如发现施工缺陷或质量问题,乙方须在3个工作日内及时进行处理,直至问题解决为止。
4.3施工过程中如遇到技术问题,乙方须及时向甲方提出解决方案,并得到甲方认可方可进行施工。
第五条安全保证
5.1乙方必须严格遵守国家相关安全规定和标准,保证施工安全。
5.2工程施工过程中如发生任何安全事故,乙方应立即报告甲方,采取紧急措施并配合相关部门做好事故处理和调查。
第六条保密协议
6.1本合同签订后,甲方与乙方均应保守包括但不限于工程施工计划、设计图纸等在内的相关商业秘密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露或透露任何信息。
6.2本合同签订后,甲方在未经乙方书面同意的情况下,不得将工程转委托给其他单位或个人;乙方在未经甲方书面同意的情况下,不得委托其他单位或个人参与本工程施工。
第七条违约责任
7.1如乙方未按照合同约定进行工程施工或未按时达成工程竣工验收,则视为乙方违约,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。
7.2如甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供施工所需物资、资金等,则视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方承担相应违约责任。
第八条合同的生效和终止
8.1本合同生效条件:
(1)经甲乙双方协商一致,签订本合同并按照合同约定支付工程合同价款或支付定金;
(2)各项手续齐备,合同交付完毕。
8.2合同终止条件:
(1)甲乙双方协商一致解除合同;
(2)法律法规另有规定。
第九条其他事项
9.1本合同的任何修改、补充或作废必须书面协商,经甲乙双方签字盖章后生效。
9.2本合同未约定事宜按照国家法律法规及有关规定执行。
9.3本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方:_________建筑公司
签字:_________________
日期:_________________
乙方:_________设计工程师
签字:_________________
日期:_________________
工程委托协议书6
甲方:
乙方:
甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订了广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造(以下简称本项目)《投资和代建合同书》(见附件),甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,共同承接本项目投资和代建工作,为了更好明确双方的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,就投和代建有关事宜达成以下协议:
一、甲、乙双方按照甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订的本项目《投资和代建合同书》约定进行投资和代建。
二、本项目资金筹集
本项目住宅部分的资金,可由广丁壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房及其他措施来筹集。其中一期住宅部分资金先由乙方垫付,待一期工程竣工后30天内,广西壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房及其他措施筹集资金一次退还。但一期非还建住户款项及还建住户款项及还建住户中超面积部分的款项,同期到位并于工程建设中。
本项目二期住宅部分的全部资金可由广西壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房面积及其他措施来筹集,按甲、乙双方约定的时间、程序进人民法院提请诉讼。如因拆迁原因,导致本合同未能正常 履行并因此项目无法正常推进,本合同自行终止。甲方不承担违约责任。
十一、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。
十二、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关补充协议及双方认可的`来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十三、下列合同或协议是本合同的组成部分:
1、甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订的《广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造投资和代建合同书》。
2、《广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造建设工程施工合同》。
3、有关补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程委托协议书7
委托人(甲方):XX县审计局
XX县财政局
受托人(乙方):XXXX建设投资咨询有限公司
根据《XX县政府投资建设项目委托社会中介组织审计管理办法(试行)》的规定,兹由甲方委托乙方办理政府投资建设项目工程价款结算审计业务,经双方协商同意签订本约定。
一、委托审计项目概况
(一)被审计单位名称:XX县XXXX局。
(二)审计项目名称:XXXX工程竣工结算审计。
(三)工程建设规模:。
(四)审计项目送审造价:20,825,300元。
二、委托审计的范围和要求
(一)审计范围:
1、检查标底及投标预算的编制质量;
2、检查施工、采购合同订立是否规范;
3、检查业主方确定的材料、设备采购价格是否合理;
4、检查施工、采购合同的`执行情况;
5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况;
6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响;
7、检查工程款支付情况;
8、检查过程资料形成的合规性。
(二)审计要求:
1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核,特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等,并提供造价及合理性评价;
2、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见;
3、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价;4、提供《竣工结算审计报告》一式七份。
三、甲乙双方责任与义务
(一)甲方的责任与义务:
1、负责收集审计所需的有关资料,按时提供给乙方;
2、负责协调与被审计单位的关系。
3、负责召集重大审计事项的研究处理。
4、负责审核审计报告或单位工程造价审计结果。
(二)乙方的责任与义务:
1、负责复核审计所需的有关资料,具备基本审计条件后即开展审计工作。
2、按照《XX市政府投资建设项目审计试行办法》、《XX县政府投资建设项目委托社会中介组织审计管理办法(试行)》及有关国家法律法规、行业相关规定实施工程项目审计。
3、审计中发现重大违法违规问题或其他重大事项,应及时以书面形式告知甲方。
4、自本委托协议书生效之日起天内向甲方提交审计结果报告,并附各式计算底稿和重要审计证据。
5、所完成的委托事项应保证审计质量,对出具的《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。如发生质量问题,应负有连带法律责任。
四、审计费用标准及付费方式
(一)根据贵州省物价局文件(黔价费[20xx]327号)规定,经甲乙双方协商确定,按以下标准计算审计费用:
1、基本审计费按送审工程造价的1.5‰计取;
2、效益审计费按净核减(增)额的5%计取。
(二)付费方式:提供《竣工结算审计报告》后一个月内,一次性结算。
五、其他
本协议一式三份,甲方二份、乙方一份。
六、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(盖章):
XX县审计局XX县财政局
负责人(签章):负责人(签章):
乙方(盖章):XXXX建设投资咨询有限公司
负责人(签章):
乙方开户银行:
银行账号:
协议签订日期:年月日
工程委托协议书8
委托方:
受托方:
一、委托工程造价咨询单位的工程概况如下
工程名称:九里沟休闲观光大道连接线工程
工程地点:济源市思礼镇
工程规模:详见工程量清单。
咨询业务内容:
1、投标工程量清单的编制及审核;
二、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准
本工程的咨询费用按中标价的2‰(千分之贰)计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。
三、工程造价咨询单位的责任
1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的'有效期内,向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案,以便查证。
2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息,应向业主进行赔偿,赔偿的方式及金额按双方约定 。
四、业主的责任
业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容,如有违约责任,应赔偿工程造价咨询单位经济损失,赔偿的方式及金额按双方约定 。
五、争议和仲裁
本协议在执行中如发生争议时,双方应当及时协商解决。如未能达成一致,可提交建设主管部门协调,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其它约定事项
七、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。双方盖章后生效。
业 主: (盖章) 咨询单位: (盖章)
年 月 日 年 月 日
工程委托协议书9
甲方:_________________(委托方)
地址:_________________
联系人:_________________
联系电话:_________________
乙方:_________________(承接方)
地址:_________________
联系人:_________________
联系电话:_________________
鉴于甲方欲要承建某项工程,乙方具备相关的工程能力和技术,甲、乙双方经平等协商一致,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下合同:
第一条项目概况
根据甲方的要求和乙方的承接能力,双方协商共同承建本工程项目,主要工程分类及建设内容为:
1.工程名称:_________________
2.工程地点:_________________
3.工程总造价:_________________
4.工程内容:_________________
5.工期要求:_________________
6.工程质量:符合国家规范标准
第二条工程费用
乙方承担工程费用,并按照工程进度支付工程款项。甲方应按照双方协商达成的'付款比例、时间和方式支付工程款项,确保工程资金的合理使用,不得影响工程的正常进行。
第三条工期
本工程项目的工期要求为:(以天或周为单位)(若有必要也可分阶段施工)
乙方须按照合同约定的工期和工程质量标准完成本项目的相关工程,并保证工程质量符合国家标准规范及设计文件的要求。工程在保证质量的前提下尽快完工并交付甲方。
第四条施工方式
乙方应按照甲方提供的施工图纸,设计,施工方案等文件要求进行施工,并应遵守当地有关法律法规和技术标准,承担发生的一切施工风险和合理风险。
第五条会审和交接
乙方应在施工期间不断与甲方进行沟通,遇到困难和问题及时与甲方协调解决。在工程完全竣工后,由乙方向甲方进行交接移交操作记录,并按照约定提交相关的验收文件。
第六条保修期
工程竣工之日起(验收合格日)的一年内的维护、保养、检修等维护服务均由乙方免费提供,甲方必需保证工程的正常使用,防止损坏,否则乙方有权要求甲方赔偿。
第七条违约责任
如因乙方某种原因无法完成工程,则乙方需向甲方赔偿因违约损失所造成的实际损失。
第八条争议解决
本合同中出现的纠纷和争议,应当经过甲、乙双方的友好协商处理,如果不能解决,应当提交当地人民法院或仲裁机构处理。
第九条合同生效与终止
1.本合同自双方正式签字或盖章之日起生效。
2.本合同有效期为自工程开始起到工程竣工验收,保修期满后终止。
3.终止合同时,乙方应交回甲方提供的完整工程材料、文件和备品备件。
甲、乙双方均已仔细阅读本合同,对合同的所有内容及每条款均表示认可,双方于本合同正式签字之日生效。
甲方_________________(签字或盖章)乙方_________________(签字或盖章)
工程委托协议书10
甲方:__________
乙方:__________
经双方遵照公平、自愿、诚信的原则下达成以下协议: 甲方将位于潞西市芒拐寨子角(未来“云河新村”)田坝上的一幢自家的住宅民房以包工包料的`方式承包给乙方。
一、承包工程范围:
1、乙方负责主体工程的材料施工,水电安装、脚手架(水电不含材料费)不负责任何装修工程和基础土方拉出拉进。
2、在施工用电方面,乙方负责电线、电表,施工水电费。甲方负责拉接,电表落户,甲方还要保证在施工期间道路畅通及建房所需顶杆。
二、付款方式
按实际面积计算840元/㎡,总面积在200㎡左右,开工时支付__________元整(¥:__________元),地圈梁灌起付叁万元整(¥:__________元),到__________年__________月份付__________元整(¥:__________元)。其余施工费甲方尽量筹集,不得超过两年付清。
三、工期
开工时间:__________年__________月__________日
完工时间:__________年__________月底(雨季前)
四、在施工中,双方各尽其责,保质保量安全文明完工。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程委托协议书11
甲方:
乙方:
为确保顺利完成____________花园小区有线电视系统建设项目,甲乙双方友好协商一致,达成以下协议:
一、项目概况
1、项目名称:《____________花园小区有线电视系统建设》;
2、项目地点:
二、双方权利与义务
1、甲方将____________花园小区有线电视系统建设工程的施工事务全权委托给乙方负责。乙方将全面负责该工程的施工,确保工程质量和进度。
2、工程实施细则及要求以甲方与___公司签订的《____________花园小区有线电视系统建设》各项条款为准。
3、乙方应自行组建施工团队,并与本公司就现场技术及安全等相关问题进行沟通协商。在整个施工过程中,因安全责任及纠纷产生的.一切后果均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
4、甲方负责与合作公司进行项目沟通和费用结算,同时在项目完工前15天内支付工料包干费用。甲方还负责组建项目部和劳务队,但债权、债务以及经营收益与损失由乙方自主承担。甲方不承担工地发生的任何事务和纠纷。
5、协议一经生效,乙方自觉与___公司(包括拨款、现场技术及安全等),甲方不再参与。
6、该项目封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方,否则由此造成的损失由甲方负责。
三、争议解决
甲乙双方在本合同履行中发生争议,应协商解决;协商不成的,依法向_________人民法院起诉。
本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章):________ 乙方(签章):________
代表人:____________ 代表人:____________
______年___月___日______年___月___日
工程委托协议书12
委托方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的相关规定,经过双方充分协商和一致意见,特此签订本合同。
第一条委托方需要乙方进行工程勘察设计项目,该项目的具体名称、内容、规模和范围详细信息请参考附件中的委托勘察设计项目表。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条双方责任
1.甲方责任
(一)根据每个设计阶段协议书的规定,我们将负责向乙方提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并确保所提供的时间、进度和资料的可靠性。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
进行委托初步设计时,需要提交以下资料:
①经过确认的设计任务书;
②选址报告;
③规划要求;
④经批准的原材料(或资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料和民用项目的使用要求;
⑥满足初步设计要求的勘测资料,以及科研获得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
当委托进行施工图设计时,需要提交经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及与相关设备有关的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)为了有效地引进项目并完成设计任务,我们应该在从询价到建成投产的各个阶段吸纳承担相关设计任务的单位参与合作。这些阶段包括询价阶段、对外谈判阶段、国内外技术考察阶段以及最终的建成投产阶段。通过与相关单位的合作,我们可以确保项目的设计符合要求,并能够顺利实施。
(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
2.乙方责任
(一)根据甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料,我将编制符合要求的设计文件。根据双方协议书的规定,我将按时交付各阶段的设计文件,其中初步设计文件将提供六份,施工图设计文件将提供八份,并确保其质量符合标准。若需要增加设计文件的份数,将另行收取费用。同时,若需要复制供应标准图,也将另行收费。
(二)乙方需要依据经过批准的设计任务书或上一阶段批准文件,以及相关的设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程和定额等要求,提出勘察技术要求并进行设计工作。同时,根据合同规定的进度和质量要求,提交设计文件,其中包括概念设计文件、预算文件、材料清单和设备清单。
(三)经过上级主管部门的审查后,根据原定任务书的要求,在必要的范围内由乙方负责进行初步设计。如果原定任务书发生重大变更,需要重新进行设计,必须取得设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,并经过双方协商后,订立新的合同。
(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
(六)勘察单位在进行工程测量、工程地质和水文地质等勘察工作时,必须遵守现行的标准、规范、规程和技术条例,并按照合同约定的进度和质量要求,提交勘察成果。
第四条勘察设计取费
根据国家相关规定和政策,乙方按照批准的勘察设计费用标准及办法来计算和收取相应的费用。一旦设计合同生效,甲方需要支付给乙方设计费的20%作为首付款。当乙方提交初步设计文件时,甲方再支付给乙方设计费的30%。最后,在乙方交付施工图设计文件时,甲方需全额支付剩余的设计费用。对于小型设计项目和复用设计项目,支付方式略有不同,分为两次支付设计费。在签订设计合同时,甲方需先支付20%的预付款作为定金,而在完成施工图设计时需要支付剩余的全部设计费用。感谢使用我们的.服务,如有其他问题,请随时提问。
合同生效后,甲方应在勘察开始前支付给乙方勘察费的30%作为预付款。当乙方完成勘察工作并交付勘察文件时,甲方应负责支付剩余的全部勘察费用。
第五条经济赔偿
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
2.如果甲方无法按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或者由于资料原因影响乙方的设计进度或导致需要进行设计修改,那么除了乙方能够推迟交付设计文件之外,甲方还应该根据乙方实际损失的工作日来支付相应的增补设计费用。具体计算方式是以每日产值三十元为基准。
3. 由于特殊情况,甲方需要对设计进行修改,并经过乙方同意。除非另有约定,甲方应根据乙方实际的返工和修改工作量,支付额外的设计费用。
4. 当甲方因特殊情况要求终止设计时,应立即以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后应立即停止设计工作。甲方已支付的定金将不予退还。若定金金额不足以支付已完成的设计进度部分费用,则甲方需按照实际完成的设计进度补交相应费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.如勘察设计文件(图纸)交付时间延迟,双方应商议解决方案。若甲方延迟交付,则每延迟一天,甲方需支付相当于该阶段勘察设计费用的百分之一作为补偿。若甲方提前完成交付,则甲方应支付给乙方相当于该阶段设计费用的百分之_________作为提前完成的奖励。(经批准生效)
8. 若甲方延迟支付勘察设计费,应按照实际延期天数累计计算逾期违约金。每天的逾期违约金为勘察设计费的1%,但每天的逾期违约金不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。
第六条在合同执行过程中,若发生纠纷,双方应本着实事求是的原则进行友好协商,力图解决。如协商未果,可由各自主管部门组织调解。如果调解仍无法达成一致意见,可以申请工商局经济合同仲裁委员会进行调解仲裁,或者向人民法院提起诉讼寻求判决。
第七条其它
1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。
2. 本合同的附件中的委托勘察设计项目表和勘察设计协议书是本合同的重要组成部分,并具有相同的法律效力。
3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办的银行一份。
建设单位(盖章):_________勘察设计单位(盖章):_________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
电话:_________电话:_________
开户行:_________开户行:_________
帐号:_________帐号:_________
通信地址:_________通信地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
市城乡建委设计科研处(盖章):_________市工商行政管理部门鉴证(盖章):_________
工程委托协议书13
工程名称:____________
工程编号:____________
合同签约时间:__年______月______日
委托单位:(公章)设计单位:(公章)
法人代表:法人代表:____________
联系人:联系人:____________
地址:___________地址:________
电话:___________电话:________
单位全称:单位全称:____________
账号:账号:____________
开户银行:开户银行:
第一条根据《中华人民共和国民法典》有关规定,制定本合同.
第一条委托方名称:(简称甲方)
承包方名称:(简称乙方)
第二条设计依据:
第三条甲方委托乙方设计的工程项目:
设计规模:____________
收费标准:___%
投资:____________
预估设计费:元(结算时按实际发生数计).
预付设计费:元
第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始.
第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》20______年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议).
第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清.乙方不履行合同时,应返还定金.
工程设计在资料齐备后完成.乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费.
第七条双方各自的责任是:
(一)委托方
1.向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责.
2.在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件.
3.按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续.
4.维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用.
(二)承包方
1.按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套.
2.方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书.超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定.
3.负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题.
第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任.
(三)委托方
1.由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的.工作量增付费用.设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核.
2.中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用.
3.超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金.违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清.
4.承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果.
(四)承包方
1.因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考.
第十条本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除.
第十一条本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同.如本合同有未尽事宜,将根据国家民法典,由双方协商解决.
第十二条本合同正本二份,双方各执一份.
副本份,甲方执份,乙方执份
甲方__________
乙方_____________
______年______月______日
工程委托协议书14
甲方:
乙方:
为保证甲方承接的XXXXXX花园小区有线电视系统建设项目的顺利实施,经甲乙双方友好协商一致,达成以下内容:
一、项目概况
1、项目名称:《XXXXXX花园小区有线电视系统建设》;
2、项目地点:
二、双方权利与义务
1、甲方承接的XXXXXX花园小区有线电视系统建设工程全权委托乙方,由乙方全面负责该工程的一切施工事务。
2、工程实施细则及要求以甲方与xxx公司签订的《XXXXXX花园小区有线电视系统建设》各项条款为准。
3、乙方自行组建施工团队,自觉与xxx公司沟通协商现场技术及安全等相关问题,施工过程中发生的一切安全责任及纠纷甲方概不负责。
4、甲方负责与xxx公司沟通及收取该项目的所有费用,并在该项目完工前15天内向乙方支付该项目工料包干费共工程的现场技术与安全,组建项目部及劳务队,债权、债务等由乙方负责,乙方自主经营,自负盈亏,工地发生的`一切事务及纠纷甲方概不负责。
5、协议一经生效,乙方自觉与xxx公司(包括拨款、现场技术及安全等),甲方不再参与。
6、该项目封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方,否则由此造成的损失由甲方负责。
三、争议解决
甲乙双方在本合同履行中发生争议,应协商解决;协商不成的,依法向_________人民法院起诉。
本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章):________ 乙方(签章):________
代表人:____________ 代表人:____________
______年___月___日______年___月___日
工程委托协议书15
甲方(委托人):__________住所:__________
乙方(施工单位):__________住所:__________
鉴于甲方即将进行_______________(工程项目名称)的建设,甲方因自身能力不足或无法完成某些工程事项,特委托乙方承担该项目的施工工作。
双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经友好协商达成以下合同:
第一条合同的商品和服务
1.1甲方委托乙方完成___________(工程项目名称)的'施工工作。
1.2具体工程内容详见合同附件。
第二条工程期限
2.1本合同约定的完工时间为_____________(具体时间),甲方应为乙方提供必要的建设条件和协助。
2.2工程延期情况,双方应协商解决,并按照实际情况签署补充协议。
第三条工程报酬
3.1工程总报酬为____________________元(大写)。
3.2工程施工过程中发生的变更和加价,应经由双方协商后,签订补充协议后再行支付。
3.3工程总款的支付方式为____________________。
第四条施工责任
4.1乙方应负责甲方委托的工程施工工作,并保证工程的施工质量和工程进度。
4.2工程施工过程中如发生违法违规行为,应由乙方自行承担相应的法律责任,甲方有权要求乙方承担一切经济赔偿责任。
第五条工程保修及售后服务
5.1工程竣工后,乙方应为甲方提供三年质保期。
5.2在质保期内,如发生因乙方施工质量问题而影响工程施工效果的问题,乙方应免费维修,若需更换应承担配件费用。
第六条合同的变更和解除
6.1合同变更或解除应经过双方协商一致并签署补充协议,补充协议具有同等法律效力。
6.2双方当事人均无正当原因单方解除本合同,应继续履行已经产生的合同义务,还应承担违约责任。
第七条争议解决
7.1如果本合同发生争议,各方应通过友好协商解决。
7.2协商清楚后,如果无法解决,可向相关仲裁机构申请仲裁。
第八条合同的生效
8.1合同经双方当事人签署并盖章,即生效。
8.2本合同一式两份,双方各执一份,合同附件与本协议有同等效力。
甲方(公章): _________________乙方(公章):_________________
法定代表人或授权人签字:法定代表人或授权人签字:_________________
签署日期:_________________ 签署日期:_________________
合同附件
工程具体内容:_________________
工程完工时间:_________________
工程总报酬:_________________
工程总款支付方式:_________________
【工程委托协议书】相关文章:
委托工程施工协议书11-25
工程委托书05-17
工程收款委托书04-08
建设工程委托书12-15
项目工程的委托书03-31
工程收款委托书08-08
装修工程委托书11-13
委托协委托协议书07-21
工程付款委托书范文09-06
装修工程委托书范本11-09