家装协议书
在日常生活和工作中，协议使用的情况越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。到底应如何拟定协议呢？以下是小编整理的家装协议书，欢迎阅读与收藏。
家装协议书1
甲方： 乙方：
甲方有位于 处的住房，房型为 ，建筑面积为 平方米，现已同意乙方提供的项目平面设计方案，双方协商决定甲方的家装工程在乙方立项。乙方按 元/m2收取甲方立项定金合计 元。
（大写： 元）。
一、乙方收取立项定金后：
一、 6个工作日内完成整套项目设计方案，通知甲方对方案进行讨论和洽谈。
二、 在基本项目变化不大的情况下，预算造价与概算造价相差不超过±5%。
三、 项目设计方案包括详细的施工图纸、工程预算和相关资料，所有资料具备签订施工合同条件。
二、甲方支付立项定金后：
一、 审核乙方提供的项目设计方案，有觉得不符合自己要求的及时提出进行修改。
二、 项目设计方案以外的'工程项目由甲方自行解决，乙方有义务提出合理化建议，供甲方参考。
三、说明：
一、 甲方同意项目设计方案，并与公司签订施工合同，乙方应在甲方交纳第三期工程款时将立项定金退还给甲方。
二、 若甲方同意项目设计方案，但不与公司签订施工合同，要求购买乙方的项目设计方案，
需按30--50元/平方缴纳设计费，立项定金并入设计费中，多退少补。
三、 若甲方放弃与乙方继续合作，不购买乙方的项目设计方案，乙方按30元/平方收取违约金，立项定金并入违约金中，多退少补，甲方不得带走项目设计方案、图纸和预算。
四、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
附：甲方现详细住址：
联系方式：
甲方签名： 乙方代表（盖章）：
年 月 日 年 月 日
家装协议书2
一、工程概况
1、装饰施工地点：
2、住房结构：_______房型_______房_______厅_______套，施工面积_______平方米。
3、装饰施工内容：精装修。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：_________元人民币。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
（1）
第一次，对预算设计认可签订协议之日。支付_______元订金，
第二次付款时扣除。
（2）
第二次协议签订后开工前支付工程总造价_______%，合计_________元。
（3）
第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_______%，合计_________元。
（4）
第四次竣工验收当天支付工程总造价_______%，合计_________元。
（5）工程保修期________年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的`材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1、按照《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
6、工程竣工：乙方应提前_______天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按协议的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式双方如对协议执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交_______人民法院诉讼。
九、其他
1、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
2、本协议一式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等法律效力。协议附件为本协议的组成部分。甲方（签字）：________年____月____日乙方（签字）：________年____月____日
家装协议书3
甲方：
乙方：
合同签订地：
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿的原则，结合本工程的特点和实际情况，经过充分协商，就本工程施工一事，订立本协议。
一、工程名称：
二、工程内容范围：
乙方应严格按照甲方提供的施工范围及技术要求进行施工。施工内容包括：双方认定施工现场的外墙乳胶漆涂刷。
三、承包方式：
包工包料。
四、工期：
工程项目施工期限：____年___月___日至____年___月__日
五、工程质量：
1、质量标准：合格工程，质量标准达到优良。
2、检查验收标准：按国家现行相关施工验收规范和验评标准执行。
3、质量保修期：工程质量保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。在工程质量保修期内，乙方应无条件承担维修责任（含维修材料购买）。保修期结束后乙方仍应按《建设工程质量管理条例》承担责任。
六、安全：
1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方施工作业人员有变动的，须及时进行新工人入场教育。在施工过程中，因乙方自身防护不到位发生的安全事故，由乙方负责。在施工过程中因甲方自身防护不到位发生的安全事故，由甲方负责。
七、承包价款：
1、本工程外墙乳胶漆批刷固定定单价为27元/㎡，此单价包括：人工费、机械费、安装费、安全意外保险金、利润等所有费用，此价外不再计取其他任何费用。
2、工程竣工决算方法：工程竣工经验收合格后，依据双方现场认定的`实际工程量进行测量，最终以双方测量的实际工程量乘以固定单价进行结算。
八、工程款支付：
1、_________________________________留合同总价款的5%作为质量保修。
2、质量保修金：自工程竣工验收合格之日起____年内无质量问题，期满后质量保修金一次性付清。
九、双方权力、义务：
1、甲方委派相关管理人员不定期对乙方进行监督。
2、乙方必须服从甲方管理和监督，严格按图纸及甲方指令和国家现行施工规范组织施工，乙方明确一名项目经理对整个施工项目负责。
3、乙方应当按照合同约定工期和施工质量要求按时保质完工。
4、乙方不得转包，分包必须经过甲方同意。
5、乙方应当按时支付工人工资，否则，甲方有权从进度款或未支付的乙方的合同价款扣除人工人工资所需部分。
十、违约责任：
1、乙方必须按期完工，每延期一天乙方应向甲方支付_____元违约金。因甲方原因造成不能按期完工的工期顺延并承担由此给乙方造成的相关损失。
2、工程质量达不到合格标准，乙方必须返工直到验收合格，且返工费用（材料、人工费等）乙方自行负责。
3、在合同履行期任何一方无正当理由擅自解除或终止合同即为违约，违约方应按合同总金额的20%向对方支付违约金。
十一、争议解决方式：
双方发生争议时，可协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。
十二、其它约定事项：
1、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
2、系付________________________________________
3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方：乙方：
签订日期： 签订日期：
家装协议书4
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
为加强公司的家装业务开展，提升公司的家装业绩，更有力地运用和培养人才，发挥各自的更大作用，公司将对用人机制和分配机制采取更有利于发展壮大公司的举措和办法，明确设计师的权责，特制订本协议，甲乙双方本着公平自愿、公正公开的原则签订协议如下：
一、甲方聘请乙方 为盛宇集团装饰工程公司设计师，聘用时间自 年 月 日至 年 月 日止，聘用期为一年，若工作成绩优异，甲方则优先继续录用。
二、合作方式及双方责任
1、乙方受聘期间享有基本工资月薪2600元，第一年需要完成家装工作量40万的基本产值。
2、乙方承接的家装工程，所有的工程款须交至公司财务部，凭甲方签字支付乙方工程中的材料及人工费用，所在工程必须由材料商工人凭乙方签字亲自到财务支取。
3、甲方不得私自挪用乙方家装工程款，财务采用独立分账，确保乙方家装工程款全部使用于乙方工程。
三、利润分配和亏损分担
1、乙方受聘用期间在享有底薪同时享有业务奖励，计算方法如下：业务提成按年算总额提取。40万以上按照总数5%计算，若完不成40万任务量，按3%计提。
2、本合同有效期为一年，如果乙方未能完成40万家装业绩，甲方有权单方面解除合同。
（1）乙方未经甲方的许可，将家装全部或部分转给第三方。
（2）乙方的.服务不能满足甲方或客户的合理要求。
（3）乙方有欺诈甲方和客户的行为。
（4）乙方出现违法违纪等行为，甲方有权终止合同。
（5）乙方出现损害甲方利益的情况下，甲方有权终止合同。
四、甲乙双方自愿签定，自签订之日起生效。
甲方： 乙方：
身份证号：
月日
家装协议书5
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规的规定，为保护双方的合法权益，结合工程的具体情况，甲乙双方在协商一致的基础上，达成如下协议。
业主（以下简称甲方）：xxx
身份证：xx
联系电话：xx
住址：xx
承包方（以下简称乙方）：xxx
身份证：xx
联系电话：xx
住址：xx
工程内容：xx
乙方按照要求承包甲方位于xxx的房屋装修工程（包含水电气管线铺设、墙体改造、居室及厨房卫生间阳台整体装修等）。
关于安全生产责任的约定
1．施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。
2．乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场人员。施工现场禁止一切火种，严禁在施工现场生火、吸烟等。
3．乙方在施工过程中造成设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的'，由乙方负责赔偿。
4．乙方在施工过程中，应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻民居的人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。
5．乙方不得将装修工程外包或者分包。
6．其他未尽事宜，双方协商解决。
7．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效。
甲方签字：xxx
乙方签字：xxx
日期：xx
日期：xx
家装协议书6
发包方（甲方）：_____________
住址：________________
联系方式：________________
承包方（乙方）：________________
住址：________________
联系方式：________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
3.3.1验收标准：质量验收按国家颁发的有关施工验收规范和质量验收标准为依据。工程竣工验收合格后，保修期等具体内容见《装修工程保修单》（附件五）。
3.3.2验收进程：双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收。
3.3.2.1第一阶段：自乙方进场施工至水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程施工完毕。
3.3.2.2第二阶段：自第一阶段工程验收完毕至油漆、面层涂料施工前验收。
3.3.2.3第三阶段：竣工验收。
3.3.2.4上述验收工作乙方均提前三天通知甲方参加，各阶段验收工作须甲方与乙方指定人员共同完成。
各阶段验收合格后双方当场填写《装修工程验收单》（样式见附件六，具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）。
二、第三阶段验收完成当日双方除填写相应《装修工程验收单》外，还需填写《装修完工工程收方单》（见附件七）。
三、若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担。
四、材料供应
4.1如需甲方提供材料、设备的，相应材料、设备的规格、质量等应符合设计要求并按乙方提交的《装修工程材料需求确认单》（具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）购买。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。
4.2如由乙方提供材料、设备的，相应材料、设备的规格、质量等应符合设计要求。乙方提供的材料、设备等需经甲方验收方可使用，甲方应及时到现场验收，如因甲方原因不能参加验收而造成工期延长的或产生工程变更的，乙方不承担任何责任；若乙方所提供材料的品牌、规格、质量与报价不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承担。
4.3乙方负责独立采购的材料，在运到施工现场需经甲方验收认定后方可使用，甲方应及时到现场验收。如因甲方原因不能参加验收而造成工期延长的或产生工程变更的，乙方不承担任何责任；若施工过程中因材料问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由乙方承担责任。
4.4除合同注明外，洁具、灯具、锁具、五金、不锈钢件等，均由甲方购买并按时运到施工现场；若需乙方代购，乙方按代购材料总额的10%收取手续费。
五、双方权利义务
5.1甲方权利义务
5.1.1负责协调与物管、邻里之间的关系，为乙方入场施工创造良好条件。
5.1.2负责提供施工所需水、电等基础设施并承担相应费用。
5.1.3负责提前通知乙方改变设计方案或变更工程相关事宜。
5.1.4如在乙方进场前，工程所在地有过拆、改建筑承重、非承重结构或迁改厨、卫位及设备管线等国家要求办理审批手续的行为，甲方须提前告知乙方并提供相关政府职能部门出具的相关审批手续；如乙方进场后，确需发生拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位及设备管线等国家要求办理审批手续的行为，甲方应负责到有关部门办理相关的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改动暧气、燃气管线。
5.1.5负责交纳工程所有的物业管理部门所要求的施工押金及各项物业管理费用。
5.1.6负责按乙方通知及时参加各项需甲方参与的工作。
5.1.7不得联系第三方进场干扰乙方正常工作。
5.1.8负责提供工程地点钥匙，且工程竣工验收完毕后自行更换门锁。
5.2乙方权利义务
5.2.1负责严格按甲方要求及国家相关规定施工，接受甲方监督。
5.2.2在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，不得擅自改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等。
5.2.3负责严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
5.2.4负责遵守施工现场所属管理辖区的规定。
5.2.5未经甲方许可，不得擅自改动工程总体设计方案或自行变更工程。
六、违约责任
6.1本合同生效后，任一方均不得无故终止合同。如任一方无故终止合同，违约方承担由此带来的一切损失，并按2.1条款金额的.5%向守约方支付违约金。
6.2如任一方未经过另一方确认擅自变更工程的，违约方承担由此带来的一切损失，并按2.1条款金额的3%向守约方支付违约金。
6.3如乙方未经甲方同意擅自变更工程的，乙方承担由此带来的一切损失；如甲方未经乙方指定人员同意，擅自与除乙方指定人员之外的第三方变更工程的，甲方承担由此带来的一切损失。
6.4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责整改，所需费用由乙方承担，工期不顺延。
6.5甲方未如期支付乙方合同价款，乙方有权停工，甲方承担由此带来的一切损失，并自应付款而未付款之日起按2.1条款金额的千分之三每日向乙方支付违约金直至合同终止。
6.6乙方因自身原因未能如期完工，乙方承担由此带来的一切损失，并自应完工而未完工之日起按2.1条款金额的千分之三每日向甲方方支付违约金直至合同终止。
6.7如执行合同时产生争议，双方应本着协商态度解决；协商不成的，任一方均可通过司法途径解决。
七、免责条款
如遇下列情况，乙方不承担任何责任且工程工期可作相应顺延：
7.1在施工过程中连续停水、停电8小时以上的；
7.2甲方未按合同约定如期付款的；
7.3因甲方提供的材料、设备未能达到施工要求而延误施工进度的；
7.4因工程设计、材料的改变或工程变更而改变施工进度的；
7.5因甲方未及时参加相关验收工作而延误施工进度的；
7.6因不可抗力而影响工程进度的；
7.7其他非乙方原因造成工期延误的。
八、合同变更及终止
8.1无论因任何原因造成合同无法履行的，变更方均应及时通知另一方，经双方协商同意后，应办理相应手续。
8.2如发生以下情况，甲方均有权终止合同并追究相应责任:
8.2.1乙方施工质量经过多次整改均达不到双方约定标准的；
8.2.2因乙方原因，工期严重拖延的；
8.2.3由乙方负责购买的主体材料未按双方约定的。
8.3如发生以下情况，乙方有权终止合同并追究相应责任:
8.3.1甲方未按时付款超过10天的；
8.3.2甲方与第三方联系进场干扰施工的；
九、合同文本
9.1本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效，如无特殊原因合同所有款项全部支付完毕后自动终止；9.3款所列附件为本合同不可分割部分，与主合同具有同等法律效力。
9.2其他未尽事宜双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、其他
材料品牌清单：
木工板：富森
乳胶漆：多乐士乳胶漆（家莉安净味）
清漆：立邦
木地板：升达
水泥：峨眉大厂
橱柜：金都
木门：禾木
铝扣板：晶鑫
甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________
甲方签字：________________乙方签字：________________
________年________月________日
家装协议书7
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
业主（以下简称甲方）：
身份证：
联络电话：
家庭地址：
承包方（以下简称乙方）：
身份证：
联络电话：
家庭住址:
工程内容
乙方按要求承包甲方位于商品房，
房屋装修工程（包含：水电气管线铺设、墙体改造、洗手间及厨房阳台整体装修等）
关于安全生产责任的约定
1、施工期间，施工人员的.人身安全由乙方负责。
2、乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟等。
3、乙方在施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改墙体等需由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后方可施工。
4、乙方如在施工过程中，造成设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。
5、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，如因施工问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏、人员伤亡等一切事故发生，由乙方全权负责。
6、乙方不得将装修工程外包或分包。
6、其它未尽事宜，双方协商解决。
7、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方负责人签字：
乙方负责人签字：
盖章：
盖章：
日期：
日期：
家装协议书8
甲方： 乙方：美巢装饰
甲方有位于 处的住房，房型为 ，建筑面积为 平方米，现已同意乙方提供的项目平面设计方案，双方协商决定甲方的家装工程在乙方立项。乙方按 元/m2收取甲方立项定金合计 元。
（大写： 元）。
一、乙方收取立项定金后：
1、 6个工作日内完成整套项目设计方案，通知甲方对方案进行讨论和洽谈。
2、 在基本项目变化不大的情况下，预算造价与概算造价相差不超过±5%。
3、 项目设计方案包括详细的'施工图纸、工程预算和相关资料，所有资料具备签订施工合同条件。
二、甲方支付立项定金后：
1、 审核乙方提供的项目设计方案，有觉得不符合自己要求的及时提出进行修改。
2、 项目设计方案以外的工程项目由甲方自行解决，乙方有义务提出合理化建议，供甲方参考。
三、说明：
1、 甲方同意项目设计方案，并与公司签订施工合同，乙方应在甲方交纳第三期工程款时将立项定金退还给甲方。
2、 若甲方同意项目设计方案，但不与公司签订施工合同，要求购买乙方的项目设计方案，
需按30--50元/平方缴纳设计费，立项定金并入设计费中，多退少补。
3、 若甲方放弃与乙方继续合作，不购买乙方的项目设计方案，乙方按30元/平方收取违约
金，立项定金并入违约金中，多退少补，甲方不得带走项目设计方案、图纸和预算。
四、本委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
附：甲方现详细住址： 联系方式：
甲方签名： 乙方代表（盖章）：
年 月 日 年 月 日
家装协议书9
甲方：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、装饰施工地点：
2、住房结构：_______房型_______房_______厅_______套，施工面积_______平方米。
3、装饰施工内容：精装修。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：_________元人民币。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
（1）第一次，对预算设计认可签订协议之日。支付_______元订金，第二次付款时扣除。
（2）第二次协议签订后开工前支付工程总造价_______%，合计_________元。
（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_______%，合计_________元。
（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价_______%，合计_________元。
（5）工程保修期_______年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1、按照《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的'其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
6、工程竣工：乙方应提前_______天通知甲方验收，甲方应自接到通知_______日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按协议的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对协议执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交_______人民法院诉讼。
九、其他
1、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
2、本协议一式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等法律效力。协议附件为本协议的组成部分。
甲方（签字）：
______年______月______日
乙方（签字）：
______年______月______日
家装协议书10
甲方：____________________（以下简称甲方）
代表人：_____________________
地址：______________________
联系方式：________________________
乙方：____________________（以下简称乙方）
身份证号：____________________
地址：________________________
联系方式：________________________
甲乙双方本着资源共享，互惠互利的原则，经过友好协商，就甲方供应乙方产品和提供
相关服务以及乙方向客户推荐甲方产品事宜，订立本协议，双方共同遵守执行。
一、产品
1、甲方经营的产品为：___________________________________________；
2、甲方严格按照国家法定质量标准提供给乙方高品质的产品。如产品质量未达到上述标准或出现其他产品质量问题，给客户造成的损失由甲方负责。如因乙方施工不当或其它人为造成的产品损坏及对产品造成的'影响，其责任由乙方自负。
二、价格
1、甲方向乙方提供产品相关资料及为乙方客户提供产品预算方案供乙方预算和向客户介绍用，乙方保证不向甲方竞争对手和其他人员提供。如遇厂家产品价格调整，甲方应及时通知乙方；
2、甲乙双方签订协议后乙方可享受以下优惠和返利：
①乙方的签单客户可享受展厅标价_____折的优惠（促销产品不打折）；
②乙方选购常规销售产品按成交价的_____%返利；
③乙方选购促销产品按成交价的____%返利（清仓产品不予以返利）。若乙方自愿让利于客户，其要求下浮价格部分的返利从乙方的总返点中扣除。
3、甲方展厅统一实行（明码标价、明折明让）即最低零售价____折的销售价格体系，如遇工程项目则另行协商。
三、服务
甲方为配合乙方更好地服务客户，将提供：
1、指定专业人员提供售前、售中、售后服务，及送货上门与安装；
2、乙方在使用产品时，若有需甲方到现场指导或处理质量争议的，应在安装当天通知甲方并暂停安装，甲方承诺在正常工作日24小时内到达现场进行处理。
四、返利结算
甲方实行先开单收款后再发货的结算方式。返利款实行“单单结”，即在结清货款且货物送达后的五个工作日内，由甲方将该单的返利直接汇入乙方提供的银行账户中。
五、奖励返点
1、甲方向乙方提供半年度零售业绩奖励返点，计算基数为自协议生效之日起半年内累计实际结算价金额；
2、乙方累计成交额达_______万元以上_______万元以下的，甲方给予____%返利奖励，累计成交额达______万元以上的，给予_____%返利奖励。奖励返利由甲乙双方核对无误后直接汇入指定银行账户中。
六、退货、换货和补货约定
1、乙方在验货时，如发现产品的品种、型号等与“订货单”所订产品不符，可在3日内向甲方提供换货，相关费用由甲方承担；
2、乙方同一货品需要补货，乙方提前通知甲方，甲方应及时备货，保障供应；
3、乙方验货后，如因放置不当，导致产品碰损以及所有由乙方失误造成的产品损坏，乙方不得要求退货。
七、乙方义务
1、乙方保证资源共享，及时准确地向甲方提供签单客户的相关信息，并全力推荐甲方的产品；
2、乙方应对相关客户信息提前报备至甲方指定工作人员，以便甲方及时配合乙方进行跟踪服务，共同促进销售成交，并准确界定销售业绩和确保乙方利益。
八、其他
1、本协议有效期自______年____月____日至______年____月____日；
2、本协议一式两份，双方各执一份。如有未尽事宜，双方另行签订补充协议，与本协议具有同等法律效力；
3、甲、乙双方均需对本协议内容保密。
甲方（签章）：_______乙方（签章）：_______
代表人：_______代表人：_______
地址：_______地址：_______
电话：_______电话：_______
传真：_______传真：_______
日期：_______日期：_______
家装协议书11
为确保___________公司（业主租户）装修工程区域装修期间的安全，遵照_______________省政府的有关规定及本商厦的管理规定实行安全管理责任制，现________公司物业管理处（甲方），与_________________（业主租户）及其委托的装修工程公司_____________________（一并为乙方），订立装修安全责任协议书如下：____________
甲方：___________
1、依据消防局审定的设计方案，对本装修工程进行监督。
2、协调乙方进场施工事宜。
3、负责向乙方介绍与本工程有关的商厦设施和有关管理规定。
4、负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜。
5、管理处对乙方施工中的消防安全有监督的权力，在发现乙方施工有不安全的因素，有权责令乙方整改，如乙方不合作，管理处有权停供水、电及要求乙方立即离场。
乙方：___________
1、负责装修区域施工期间的各项安全责任，并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。
2、乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证，所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
3、在装修方案获得有关部门审批后__________日内提交甲方有关施工进度表，以便甲方安排乙方进场施工事宜。
4、设立现场安全负责人，向甲方了解与施工相关的消防安全事宜，并对施工安全负责。
5、用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：
5.1电器操作人员应有电工操作证，应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请，管理处则有偿提供配电箱给该业主租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责承担。
5.2所有的装修材料须是非燃性材料，所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙，应选用安全玻璃。
5.3乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯，每具照明灯具不得大于60，并需安放远离易燃物品的地方。
5.4用水应事先向甲方提出申请安排，得到书面许可后方可进行。
5.5进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的'焊工进行，严禁违章操作。
5.6一切超重负荷之设备必须提交管理处审批之后方可装置。
6、乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。
7、一切易燃物品必须呈报管理处批准后方可带入，并定点专柜负责，物品存放量不易过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
8、施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。
9、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个502。发生事故应及时处理，迅速通报甲方，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。
10。现场当日装修废料应该及时清理，不得留在单位内过夜，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
11。乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。
12。乙方应严格按照消防局审定的实际方案，设计修改应重新申报消防局审批，审批后才可施工。
13。乙方应对施工人员进行安全教育，乙方对甲方进行的监督检查应积极配合，并制定安全制度。
14。指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。
15。本协议一式三份，管理处及业主租户、装修公司各执一份。
甲方：________________乙方：________________
管理处_______________（业主租户）签章
装修公司签章______________
日期：________________日期：________________
家装协议书12
甲方： (发包方)
乙方： (承包方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本房屋装修的具体情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程地址： 。
1.2居室规格: 。
1.3工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
1.4工程承包方式：包工、包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
1.5 工程期限__ ___天，开工日期______年 月 日,竣工日期_____年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
1.6合同价款：总额为 (￥ 元)，另外新增费由双方协商解决。本项目场地负责人为 ，乙方付款账号为 ，户名： 开户行为： 中国 支行 (付款账号乙方填写错误，责任自负)。
第二条 甲方义务
2.1负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
2.2负责提供施工所需的水源、电源;
2.3负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
2.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
2.5参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。
第三条 乙方义务
3.1乙方指派的负责人，为本场地负责人，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。
3.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
3.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录;
3.4保护好原场所上、下水管道的畅通;
3.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7做好乙方施工人员的人身、消防安全工作，负责对施工人员的.一切安全。若发生任何安全事故，均由乙方负责。
第四条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期。
第五条 材料的提供
5.1 由乙方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责。乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
5.2 由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
第六条 工期延误
6.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
6.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
6.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
6.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条 工程款支付方式
第一次：签定本合同后，乙方进入甲方住宅区开始施工即先行支付工程款 (￥： 元)，作为前期费用。
第二次：工程过半，即自施工日起至 天(即 月 日)，支付工程款70%即 整(￥： 元)。 第三次：待工程完工及竣工验收合格后，余下的 (￥： 元)一次性付清，但乙方必须预留壹万元(￥： 元)作为质保金，一年之后(即 年 月 日)，无质量问题后全额退还。
7.2 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方开出并盖财务专用章收据为准。
7.3 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月内，如发现质量问题，将扣除 1万元(￥：10000元)。
第八条 双方责任和工期延误处理
8.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：
(1)不能提供水、电;
(2)不能按期支付工程款影响正常施工的;
(3)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
(4)同意工期顺延的其他情况。
(5)逾期验收或无故怠于验收;
(6)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
8.2对以下原因造成工期延误, 工期不顺延：
(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;
(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责;
(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;
(5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。
(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
8.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
8.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
8.5 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
8.6 甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_300_元。
8.5 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金300_元。
第九条 关于设计和施工及验收的约定
9.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。
9.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
9.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
9.4工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
9.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。
第十条 合同争议的解决方式及附则
10.1本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
10.2本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
10.3本合同签订后工程不得转包。
10.4本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份,合同自双方签名并盖章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【家装协议书】相关文章：
家装劳务协议书（通用7篇）09-19
家装实习报告4篇11-25
家装销售工作总结01-12
家装施工安全简单协议书范本（通用11篇）08-29
家装市场调查报告10-15
家装业务经理工作计划12-07
家装监理年终总结（通用5篇）08-22
快乐装彩珠教案01-24
家校安全协议书11-14