合作协议书【精选15篇】
在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编帮大家整理的合作协议书，希望能够帮助到大家。
合作协议书1
合同编号：_________
甲方（委托人）：_________ 乙方（代销人）：_________ 住址：_________ 住址：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：______ ___ 职务：_________ 职务：____ _____
身份证号码：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 通讯地址：_____ ____ 邮政编码：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 电话：____ _____ 甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方代售甲方____ _____产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
第一条 代售产品
1、乙方代销甲方的产品的详细信息：
2、代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担：_________
第二条 代销期限
1、本合同的代销期限为_________年，从本合同签订之日起至_________年_________月_________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前_________个月向甲方提出。甲方同意的，与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：
（1）较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；
（2）已经向甲方支付了到期的全部款项；
（3）签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件。
第三条 代销商品价格
1、配送价格：甲方向乙方统一配送产品的价格，按照成本价格加管理费的办法确定，但管理费最多不得超过成本价格的_________％。成本价格由进项价格、进项税、包装费、运费及_________构成。甲方除向乙方收取资格审查费和销售返利以外，不得向乙方收取其他费用或牟取任何利益。
2、销售价格：乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品。乙方不得擅自调整规定的产品销售价格或以收取_________费用等方式变相加价。如果甲方建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，作出调整价格的决定。
第四条 佣金
1、乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础，其收佣百分比如下：____ _____元按_________％收佣；_________元按_________％收佣。
2、佣金以发票金额计算，任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家征收的关税等应另开发票。
3、佣金按成交的货币来计算和支付。
4、甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务，甲方在收到货款后，应在 天内支付佣金。
5、乙方所介绍的询价或订单，如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止，乙方无权索取佣金，若该合约的中止是由于甲方的责任，则不在此限。
第五条 商情报告
1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身利益为宜。
2、乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每_________个月需向甲方寄送工作报告。
3、甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲方还应将产品价格、销售情况或付款方式的'任何变化及时通知乙方。
第六条 推销、宣传与广告
1、乙方是_________市场的代售商，应收集信息，争取客户，尽力促进产品的销售。
2、乙方有义务通过广告活动，宣传代理产品，并按照本合同的规定负担广告与宣传费用。
3、甲方通过制定总体广告计划及其他规定，实施产品的广告计划和发布广告；乙方应按照甲方的要求在代理区域内发布促销广告，开展促销活动。
4、乙方应当执行甲方对广告活动的要求，不得违反规定发布广告。
5、乙方可自行策划并实施针对代销区域市场特点的广告宣传或促销推广活动，但必须获得甲方事先书面同意，并在甲方指导下进行。
第七条 定货与销售
1、乙方需货时，应向甲方发出书面订单，一般应在每月_________日以前向甲方下达下一月度订单。
（1）甲方可代乙方发货，乙方承担铁路货运或汽运费等，发货方式由乙方确定。
（2）甲方将在发货后将货运单据传真或寄至乙方。货运时间以货运单据上标明的时间为准。
2、乙方须在收到货物后_________日内对产品的质量进行检验，因产品质量及包装不符合质量标准的，或者产品的保质期已经超过规定标准的，由甲方予以换货或退货。
第八条 监督、培训及售后服务
1、甲方应当在不影响乙方正常营业的前提下，定期或不定期对乙方的经营活动进行辅导、检查、监督和考核。乙方应当遵循甲方或其委派的督导员在经营过程中的建议和指导。
2、乙方应当保持完整、准确的交易记录，在每月_________日前向甲方递交上月的总营业收入的财务报表。
3、在本合同有效期内，甲方每年应对乙方或其指定承担管理职责的人员提供不少于_________次的业务培训。培训费用由甲方负担，但参加培训人员的差旅费自负。
4、在本合同有效期内，甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导，并向乙方提供必要的协助。
5、甲方为乙方提供的产品必须严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。
6、乙方在销售完成后，应按甲方要求填写客户登记表，并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回客户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。
7、当乙方发生售后服务要求时，乙方应书面通知甲方服务要求和内容，甲方应在收到乙方通知的_________小时内给予答复，确认服务内容和时间，同时，甲方向乙方提供_________小时售后服务热线联络服务。
第九条 合同转让
1、在本合同有效期内，乙方应当独立自主地经营代销业务，禁止以承包、租赁、合作、委托或其他任何方式将代销业务全部或部分转移给第三人经营管理。
2、未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同。
（1）乙方要求转让本合同时，应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的信息披露文件等情况报告甲方，由甲方作出是否同意转让的决定。
（2）乙方转让本合同时，在同等条件下，甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙方发出优先受让的通知后，乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件，否则，乙方在_________年内不得进行转让。
（3）乙方转让本合同，受让人应当与甲方重新签订代销合同。
第十条 合同变更
1、为适应市场竞争的需要，甲方有权对本合同进行适当变更，但变更必须是善意与合理的，且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。
2、甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项，在规定的变更时间前_________天通知乙方。
3、乙方应当按照甲方的规定在代理区域内实行变更，并及时将实施的情况报告甲方。
4、在本合同期满续订合同时，甲方有权以新制定的代销合同代替本合同。对本合同的修订应基于合理和善意的准则，且新制定的销售代理合同文本应当适用于全部的代销商。
第十一条 合同终止
1、本合同因下列情况而终止：
（1）合同期限届满，甲乙双方不再续签本合同；
（2）甲乙双方通过书面协议解除本合同；
（3）因不可抗力致使合同目的不能实现的；
（4）在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
（5）当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（6）当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
（7）一方宣告破产或宣告解散；
（8）法院、政府等行政行为要求代售商终止营业。
2、本合同终止后，乙方应立即停止使用与代销有关甲方的标识及知识产权。
3、乙方应在本合同终止之日起_________日内返还甲方为履行本合同而提供的所有物品，包括文件及其副本或其他任何复制品。
4、本合同终止之日存在的全部完好无损、尚在保质期内、可以再次使用或销售的剩余产品的处理方式为：
（1）甲方以原售价回购；
（2）乙方自行处理。
第十二条 合同解除
1、甲方有下列行为之一的，乙方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达甲方时生效：
（1）在本合同签订时不符合法律、法规关于代销商资格的强制性规定致使乙方遭受经济损失的；
（2）在签订本合同前未按法律、法规规定提供代理相关信息或提供虚假信息致使乙方遭受经济损失的；
（3）在本合同签订时不具备或本合同有效期内丧失相关知识产权的所有权或使用权，导致第三方向乙方主张相关权利的；
（4）因产品质量问题引起大量投诉并被主要媒体曝光，品牌形象和价值及企业商誉受到严重损害的。
（5）无故停止向乙方供应代销产品的；
（6）公开许可乙方使用的商业秘密，致使乙方遭受经济损失的；
（7）甲方不履行或不完全履行本合同项下的任何义务，乙方书面通知其_________日内纠正，逾期未纠正的。
2、乙方有下列行为之一的，甲方有权书面通知其纠正，乙方应在接到通知后_________日内纠正，逾期未纠正的，甲方有权书面通知单方解除合同，解除合同的通知在到达乙方时生效：
（2）因管理和服务问题引起大量投诉或被主要媒体曝光批评，严重损害甲方经营体系的商誉；
（3）未经甲方事先书面同意擅自全部或部分转让本合同；
（4）故意向第三人泄露甲方的商业秘密的；
（5）故意向甲方报告错误的或误导性的信息；
（6）违反竞业禁止的规定参与竞争的；
（7）乙方逾期支付本合同项下的任何款项，逾期超过_________天，仍不改正的。
第十三条 声明及保证
（一）甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十四条 保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十五条 通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十六条 争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决的，则采取以下第（_________）种方式解决争议：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第十七条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第七条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第十八条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十九条 合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：______ ___
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：____ _____ 开户银行：_____ ____ 开户银行：____ _____ 帐号：___ ______ 帐号：_____ _ ___ 签订地点：_________ _________年____月____日
合作协议书2
甲方：
乙方：
甲乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经双方协商同意，为明确双方的责任和义务，共同制定本协议如下，以便双方共同遵守执行。
第一条 廷福糖化饲料厂现有房屋 平方米，场地 平方米，现有设备均属甲方所有。（其中30吨酒桶及灌装设备属甲乙双方所有）
第二条 20xx年11月1日，甲乙双方各投入叁拾万元人民币做为前期投入，从20xx年1月1日起至合同期满，投入和收入每月1日前清帐，投入各承担50%，收入分红各50%。
第三条 饲料厂生产、安全由颜廷福负责管理。销售及办理各种事物由马宏冰负责。
第四条 合同签订之后，任意投资人不得擅自抽回出资额；合同签订前该厂所产生的一切债务由甲方负责。合同签订后在生产过程中，因一切不能避免的外界因素所引起的费用由甲乙双方共同承担。
第五条 违约责任。
如任何一方不履行本合同书规定事宜，违约方应当向对方付出资额百分之三十的惩罚性违约金，并应赔偿对方的.经济损失。
第六条 期满后履续合同。
双方协商同意，双方的合作期限为五年。合作期内如遇国家政策调整，不能实现合同目的，双方协商解除本合同，合作期满双方根据实际情况另行协商。
第七条 投资人向投资人以外的人转让在投资中的全部或部分出资额时，须经另一投资人同意；在同等条件下，另一投资人有优先受让的权利。
第八条 其他
1、本协议未尽事宜可另行签订补充协议。
2、本协议经投资人签字盖章后即生效。本协议一式两份，投资人各执一份。
甲方（签字）：_________
乙方（签字）：_______
__ 年____月____日 ____年____月____日
合作协议书3
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
甲、乙双方本着平等自愿、共同发展的原则，就目前_________旅游及汽车旅游消费市场的良好发展势头。甲乙双方就共同合作国内旅游及汽车旅游活动及媒体广告宣传策划等事宜达成以下合作协议。
一、甲方的权利和义务
1、甲方为乙方提供最优质的媒体宣传及市场引导培育服务，甲方与乙方进行所有合作必须保证最优惠的价格和质量。具体事宜根据活动细节双方友好协商解决。
2、甲方有义务根据乙方的经营发展，每月策划组织一次有规模主题活动。
3、甲方在协议期内原则上不与其他单位合作此类活动。
4、甲方组织策划的所有汽车活动及旅游活动，甲方必须全力积极配合并保密。
5、甲方在条件许可的情况下尽可能免费多为乙方做宣传报道。
6、甲方应全力配合乙方的发展，包括为乙方提供系统的商业计划建议书、旅游业务推广、指定服务、活动指导等。
7、甲方组织的各种主题活动的接待工作由乙方负责，但要保证服务质量和价格。
二、乙方的权利和义务
1、甲方所组织策划的所有活动在与乙方共同合作举办的情况下，属于活动约定内的费用由乙方全部负担。
2、甲方所组织的汽车活动要保证只及安全严密性。
3、甲方组织的所有活动必须书面报请乙方并双方签字确认，乙方有义务积极配合安排，如有变更双方必须书面确认。
4、乙方须报出所能合作的范围，以团体消费的约定报出最优惠的'价格。
5、合作期间活动期内由乙方提供车辆、人员及其他宣传材料的展示。
三、合作约定事项
1、合作期限暂约定从______年______月______日起至_________年_________月_________日。
2、双方合作中根据活动备忘书约定利润分配，但各自的职权责必须履行。
四、违约责任
1、在合作期内甲乙双方均不得无故终止协议，否则按违约承担责任并赔偿对方因此造成的一切经济损失。
2、本协议的提前终止不应影响双方于本协议终止之前根据本协议签定的活动。
五、保密原则
乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
六、争议解决及适用法律
1、双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商解决。协商不成时可向______方所在地人民法院提起诉讼。
2、本协议的订立，执行和解释及争议的解决途径适用中国法律。
七、其他
1、本协议未尽事宜将由双方另行协商解决。
2、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
______年______月______日
乙方（签字）：
______年______月______日
合作协议书4
合伙人（甲方）： 身份证号：
合伙人（乙方）： 身份证号：
合伙人（丙方）： 身份证号：
经三方考查认定在 号门面房开店，店面项目为133号，在平等，自愿、互利协商一致的基础上达成以下协议。
第一条 甲乙丙三方自愿合伙经营店面，三方对店面装修及购买设备的费用进行均摊；此门面每年租金为4。8万元，甲方每年摊租金为1万元，乙方每年摊租金1。9万元，丙方每年摊租金1。9万元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
第二条 入伙、退伙，出资的转让
1。入伙：①需承认本协议；②需经全体合伙人同意；③执行协议规定的权利义务。
2。退伙：①需有正当理由方可退伙在不给合伙事务造成不利影响的情况下，可以退伙；②不得在合伙不利时退伙；③退伙需提早1个月告知全体合伙人并经同意；④退伙后以退伙时的财产状况进行结算；⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3。出资的转让：允许合伙人转让自己项目分红，转让时必须转让给合伙人，不能转让合伙人以外的第三人，否则以退伙对待转让人。
第三条 合伙负责人及其他合伙人的权利
1。甲方为合伙负责人。其权限是：①对合伙事业进行日常管理； ②购进常用货物；
2。其他合伙人的权利：①参予合伙事业的`管理；②听取合伙负责人开展业务情况的报告；检查合伙帐册及经营情况；④共同决定合伙重大事项。
第四条 每月日为分红日。 每月营利（总业绩）扣除所有应支出后为当月纯利润。三方的红利按每月纯利润进行分配，甲方为纯利润的40%，乙方为纯利润的30%，丙方为纯利润的30%。
第五条 三方共同经营、共担风险，共负盈亏。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以起诉法院。如有任何一方不履行协议，应承担本年度总收入10%的违约金。
第六条 以上合同若有更改，须经甲、乙 丙三方同意后方可更正。
第七条 本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字之日起生效。
合伙人（甲方）：
合伙人（乙方）：
合伙人（丙方）：
签约日： 年 月 日
合作协议书5
甲方：
法定代表人：
住址：
乙方：
法定代表人：
住址：
甲、乙双方就合作代理 项目事宜，经友好协商一致达成如下合同条款：
一、甲、乙双方合作代理 项目的企划、销售工作，共同承担与 房产有限公司（以下简称“开发商”）签订的《 代理合同》（以下简称“代理合同”）的权利义务。
二、因履行代理合同而应支付给开发商的销售保证金，甲、乙双方同意由乙方承担支付责任。
三、甲、乙双方同意该项目代理工作由甲方全权负责。企划、销售人员的激励金按不高于销售额的0.8%从代理费中提取，具体的提取比例根据项目的运作情况由双方另行协商确定；其他因代理事项而发生的费用由甲、乙双方确认后纳入代理成本。
四、甲、乙双方同意代理该项目所产生的利润，在该项目代理合同履行达到70%销售率后10日内按甲方60%、乙方40%的比例对已结算之代理收入（扣除本合同第三条中的.激励金及代理成本后）进行分配；此后利润则按月及时进行结算。
五、若出现销售业绩未达代理合同规定的情形，须采取先买进再卖出措施以补足业绩时，则买进所需资金由乙方负责垫付，买入的房屋由乙方自行处理，如转卖则盈亏均由乙方承担。乙方如未能按本条约定买进房屋补足业绩，因此造成的损失由乙方负责赔偿。
六、根据代理合同规定，开发商先期退还之保证金，甲方应在收到该退还之保证金后三个工作日内将其转付给乙方。
七、甲方应将其与开发商所签之代理合同以及甲方向开发商提供的各项文件（包括但不限于项目企划书、价目表、广告方案等）的副本及时提供给乙方。
八、本合同争议事项由双方友好协商解决，若协商不成的，双方均可向厦门市仲裁委员会提起仲裁申请，仲裁裁决对双方均具有约束力。
九、本合同自双方签章后，自甲方与开发商签订代理合同时生效。
十、本协议一式四份，双方各持二份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
合作协议书6
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
专项分包人（简称丙方）：
为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程（以下称“本工程”）甲方指定分包专项工程（以下称“本专项分包工程”）施工过程中各自的权利和义务，根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议，经三方协商一致，特签订协议如下：
一、甲方的权利和义务：
1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定，向乙方、丙方支付工程款，提供甲方应当供应的材料设备等。
2、负责支付经乙方签认的丙方工程款，负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。
3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作，在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下，落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失，从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况，如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题，落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失，从乙方工程款中扣除。
4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。
二、乙方的权利和义务：
1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件，乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。
2、本工程质量标准为合格工程标准，甲方（包括监理）、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理，乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。
3、乙方根据甲方总体施工计划，协调确定丙方的开、竣工日期。
4、三方同意本专项分包工程施工的工期为＿＿天，乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下，可书面通知丙方采取加快施工进度，若丙方不按照该规定进行施工，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失，若有乙方原因造成的工期拖延，应由乙方承担所有责任，并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。
5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意，并经监理审批后，由甲方直接支付给丙方；未经乙方书面签认，甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项，否则，造成的所有损失（含工期、质量、安全等）由甲方承担；如无正当理由，乙方不得拒签丙方的付款申请；对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝，否则，承担由此造成的损失。
6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实，乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同，甲方应予以支持。
7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理，若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
8、乙方对丙方进行全面施工质量管理，若丙方不服从乙方的管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
9、乙方对丙方配合服务内容的约定：负责丙方与承包单位的协调管理工作，合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合；配合竣工资料的整理归档；为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点，提供施工现场的水源及电源（水电费用丙方自理）；提供丙方正常施工期间，现场现有的垂直运输机械，满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸，同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内，所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施，由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。
10、乙方作为总包单位应全面履行管理权，出现问题及时解决，并做好分包工程与总体工程的'连接工作，不得推诿扯皮，对丙方工程中出现的质量问题，乙方应负有连带责任。
三、丙方的权利和义务：
1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理，服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理，乙方有权对丙方进行经济处罚，情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同，由此造成的损失全部由丙方承担。
2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份，其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准，其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制，乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间：自接到丙方施工组织设计后，乙方3天，监理3天，甲方3天，共9天。
3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用（表数加损耗），每月25日定期向乙方缴纳水、电费，逾期不交，乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。
4、丙方在施工过程中，严格执行有关施工安全管理条例，施工人员加强安全防范意识，保证，在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关，所有责任和损失均由丙方自行承担。
四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
丙方（盖章）：_______________
丙方代表签名：_______________
地址：_______________________
电话：_______________________
传真：_______________________
日期：______年______月_____日
合作协议书7
甲方：法定代表人：
地址;电话：
乙方：身份证号：
住址:电话：
甲、乙双方本着自愿、诚实信用、友好协商的原则，依据相关法律法规的规定，达成如下合作协议：
一、合作事项
1、乙方依据自身资源及甲方提供的必要协助，自行对外与第
三方洽谈相关业务（该业务在甲方生产及经营的范围之内）。
2、乙方寻找到相关业务，并与第三方谈妥业务合作方式后，由甲方与第三方签订书面合同进行业务开展。
二、工作安排
1、乙方自行安排工作时间及工作方式，甲方根据乙方开展工作的需要，可以向其提供必要的便利，如给乙方提供相应的办公场所或开展相应工作的条件；向乙方提供洽谈所需的设备、技术信息、图纸资料等文件；带领第三方到甲方工厂参观、了解等；
2、乙方需要甲方提供配合时，必须提前征得甲方同意，不得擅自自作主张；
三、业务提成
1、乙方不属于甲方公司员工，甲方不向乙方支付定额工资报酬；
2、乙方按照其替甲方洽谈成功的业务获取提成；
3、提成方式依照每笔业务最终确定的金额，按照一定比率支付（具体提成比率为XXXX）。
4、提成支付期限依照甲方与第三方业务的回款期限而定，在第三方业务款项到甲方公司账户起XXXX日内，甲方将相应比例的业务提成支付给乙方；
四、甲方义务
1、配合乙方开展业务洽谈工作；
2、根据本协议约定支付业务提成；
五、乙方义务
1、不得以甲方名义从事非法经营活动；
2、应依靠自身资源，积极高效的对外寻求业务；
3、不得以甲方名义在外私自承揽业务；
4、与第三方洽谈业务时，在未征得甲方书面同意的情况下，不得以甲方名义向第三方作出任何书面及口头承诺，不得代表甲方与第三方签署任何文件协议等。
六、保密条款
1、甲方向乙方提供的所有公司相关的技术信息、专有技术、经营信息、甲方需要保密的其他文件等，均属于甲方的商业秘密，乙方应承担保密义务。
技术信息指甲方拥有或获得的有关生产和产品销售的技术方案、制造方法、工艺流程、计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。
专有技术指甲方拥有的有关生产和产品销售的技术知识、信息、技术资料、制作工艺、制作方法、经验、方法或其组合，并且未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术。
经营信息指有关商业活动的市场行销策略、货源情报、定价政策、不公开的财务资料、合同、交易相对人资料、客户名单等销售和经营信息。
甲方依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的商业秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的商业秘密。
2、乙方未经甲方授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于甲方，擅自披露、使用上述商业秘密、制造再现商业秘密的器材、取走与商业秘密有关的`物件；不得直接或间接地向无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方商业秘密的行为皆属于“允许”)或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的商业秘密；不得复制或公开包含公司商业秘密的文件或文件副本；不得以其他形式泄露甲方商业秘密。
3、甲、乙双方终止本合作协议后，乙方依然负有保守甲方商业秘密的义务，未经甲方许可不得向第三方泄露。
七、违约责任
1、甲方违反本协议约定，未想乙方支付业务提成的，应依照XXXX承担违约责任；
2、乙方违反本协议约定，擅自以甲方名义对外作出承诺，或者擅自与第三方签订相关协议，应依照XXXX承担违约责任；给甲方造成损失的，应承担由此给甲方造成的一切损失；
3、乙方违反本协议关于保密义务的约定，应依照XXXX承担违约责任；给甲方造成损失的，应承担由此给甲方造成的一切损失；
八、本协议自签订之日起生效，协议签订地：南京溧水。
九、如有未尽事宜甲、乙双方可共同商定，并另行签定协议予以补充说明，其补充规定与本协议具有同等效力。
十、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
日期： 日期：
合作协议书8
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
鉴于乙方运用其在__________方面的专业技术和管理经验，为甲方进一步提高公司技术水平和经济效益尽到极大贡献，经双方友好协商，双方同意甲方以干股的方式对乙方进行奖励和激励。为明确双方的权利义务，特订立以下协议：
一、定义：
1、干股：指经公司股东同意记载在股东名册但不在工商部门登记的股份，对外不产生法律效力，乙方不得以此干股对外作为在甲方拥有资产的依据。干股的拥有者仅享有参与公司年终利润的分配权，而无所有权和其他权利，不得转让和继承。
2、分红：指公司年终税后的可分配的净利润。
二、甲方根据乙方的'专业技术和管理经验，授予乙方总股份_________%的干股。
三、分红的取得。在扣除应交税款后，甲方按以下方式将乙方可得分红给予乙方。
1、在确定乙方可得分红的三十个工作日内，甲方将乙方可得分红支付给乙方。
2、乙方取得的干股分红以人民币形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付。
四、乙方权利义务
1、乙方在获得甲方授予的干股的同时，须与甲方签订劳动合同，担任甲方公司的_________职位，负责甲方的工作，劳动合同年限不得低于_________年。
2、乙方在任职期间按照《劳动合同》的约定享受工资等福利待遇。
五、合作期限
1、本协议期限为_________年，于_________年________月________日开始，并于_________年________月________日届满。
2、合作期限届满后，乙方不在享有本协议约定的干股份额，除双方在到期日之前签署书面协议，本合同续期。
六、保密义务
乙方对本协议的内容承担保密义务，不得向第三人泄露本协议中乙方所得干股股份、分红等情况以及保密协议要求的若干事项，除非事先征得甲方的许可。
七、违约责任
如乙方违反本协议和《劳动合同》的约定，甲方有权提前解除本合同并终止乙方享有干股的权益，造成甲方损失的，乙方须赔偿。
八、争议的解决
如果发生与本合同或者劳动合同相关的争议，双方应当首先争取友好协商来解决争议。如果双方协商不成，则双方均可将争议提交甲方所在地的人民法院解决。
九、其他
1、合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议一式________份，双方各执一份。本合同不得以口头方式修改，而须以双方签署书面文件的方式修改。
甲方：
授权人签字：
_________年________月________日
乙方（签名）：
授权人签字：
_________年________月________日
合作协议书9
授权方(以下简称甲方)：____
经营方(以下简称乙方)：____
本合同旨在确认乙方为甲方经营美容项目。为明确甲、乙双方的责、权、利，本着真诚、自愿、平等、互惠互利和共同发展的原则，为共同拓展市场，特订立以下合同：____
第一条经营区域：____
甲方授权乙方的经营区域为___。
第二条合同期限：____
合同有效期自______年_______月_______日止。
第三条甲、乙双方的.权利和义务：____
3.1甲方向乙方提供由非透明玻璃围成不低于100平米区域。并配备吊顶，空调，洗手工作间，水、电线路等固定设施。
3.2在合同生效之日起三个月内甲方除按实数收取水电费用外不扣点不收取管理费，甲方按当月营业额的10%收取乙方联营费。如当月营业额达到1万五千元时则甲方按当月营业额的15%收取乙方联营费。如当月营业额达到2万元以上则甲方按当月营业额的20%收取乙方联营费，双方协商联营费率不超过20%。
3.3乙方需交纳进场保证金一万五千元，在出现下列情况之一时，甲方需向乙方全额退还保证金。
3.3.1乙方经营满一年。
3.3.2乙方正常经营并超过15%缴纳联营费满八个月以上。
3.3.3甲、乙双方协商一致可终止合同的(除扣除相关费用外，剩余款项可全额退还)。
3.4乙方所经营项目为卖场经营范围内中的一项，故无需独立办理营业执照，无需交纳
各项税收。并保证合法经营则甲方协调处理外部关系。
3.5乙方必须在所属区域经营没有甲方书面同意不得超出经营区域和经营范围，甲方统一
管理并有权制止非法经营或经营与本协议以外的项目。甲方为乙方做好宣传活动，乙方做好配合与后期服务。
第四条结算方式
甲方于次月15日之前向乙方按实际销售额结算上月营业款。
第五条合同终止
5.1任何一方违反本协议的，除赔付守约方的所有损失外还有权单方面解除合同。
甲方：____
签约日期：____________年_______月_______日
乙方：____
签约日期：____________年_______月_______日
合作协议书10
甲方：_________
乙方：_________
一，合作总则
甲乙双方依照"挖掘优势资源潜力，发展学校职业教育，优化建设人才结构，使学校成为培养人才的摇篮，让学生掌握就业的过硬本领，以满足社会对实用性人才的需要"的指导思想，坚持相互合作，共同发展，实现双赢的基本原则，建立校企合作关系。
二，办学内容
1、学历层次：三年制高职专科/三年制普通中专
2、开设专业：涉外旅游/餐旅服务与管理（旅游景区规划管理+酒店管理+导游）
3、培养模式：2+1（其中前两年在校学习，后一年在用人单位实习）
4、学习方式：理论+实训+实习
5、学生数量：大专50人/中专50人
三，责任和义务
（一）甲方
1，按照企业需求设置专业，使培训的人才适应市场的需求。与乙方共同开发与实施专业人才培训方案，即共同决定培养目标，制定教学计划，调整课程设置。
2，协助乙方进行教学文件的编制工作：对乙方联合办学班级的教学与管理进行抽查评估：协调处理培训中存在的`问题。
3，联合办学专业的学生在实习期，甲方负责为学生办理意外伤害医疗保险理赔事务。
4，联合办学专业的学生完成教学计划后，组织到学校考核，符合用人单位要求的学生方能录用并输送到用人单位上岗，不符和用人单位要求的学生甲方可配合学校另外推荐就业：并可办理其学生档案托管，户口关系迁移到长沙等手续。
5，其他原因，用人单位不能接收符合条件的联合办学专业的学生，甲方负责学生的就业安置。
（二）乙方
1，发挥自身的行业优势和社会影响并对双方成果进行推广。
2，负责湖南省教育厅招生计划指标的办理。
3，负责招生，教学，办理新生的迁户口，学生证。
4，配合甲方按市场需求合理设置专业的课程开发。对学员的严格管理，重点强化学员良好的个人习惯，语言沟通，时间观念，责任心和心理承受能力的快速养成。
5，与甲方积极配合，根据用人单位提供的培养目标完成联合办学专业班级的课程配置及相关教学，管理文件的制定，如教学计划，教学大纲等。
6，联合办学专业的学生实习期间，乙方负责派教师定期或不定期检查学生的实习情况，并与用人单位联系，了解相关情况。
7，有并要的情况下，可申请用人单位派人员到乙方讲课或进行学术交流。
四，考核及录用
1，学生在校期间所学专业知识和个人的素质不合格，或达不到用人单位要求的，甲方不负其责任。
2，乙方完成《培养实施方案》中涉及的有关课程教学任务后，由甲方推荐到用人单位学习，在实习期不合格的，甲方不负其责任。
3，学生在校期间如有重大违纪，违法（打架斗殴，连续旷课七天或七天以上，偷盗）行为，将取消安排就业机会。
五，费用
1，乙方按甲方招生计划组织生源，负责招生，招生的一切费用由乙方自负。
2，学员在校学习时享受与在校大，中专生同等待遇。
3，联合办学专业的学生实习每月生活费不低于800元/人由甲方向用人单位收取，并开具劳务费发票交用人单位。甲方收到款项后于每月15前按以下比例发放到每位实习学生。甲方：20%（组织面试，保险事物处理，税金等费用），学生：80%（实习期间用人单位包食宿后的零用钱）
4，本协议有效期：自本协议签定之日至学生毕业（_________年7月30日止）有效。
六，其他
1，未尽事宜，由甲方双方本着平等互利原则另行商议。
2，本协议书涉及的费用问题，如有争议由甲乙双方协商解决。
3，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，且具有同等法律效力。甲乙双方盖章签字后，即行生效。
甲方：_________
地址：_________
邮编：_________传真：_________
法定人代表人：_________
签约代表：_________
联系电话：_________
签约时间：____年____月____日
合作协议书11
为了做好20xx年全国中等职业学校技能大赛赛前集训，为集训教练组和学生提供竞赛设备支持，xx学校（甲方）经与xx职教中心（乙方）协商，达成如下协议：
乙方职责：
1、在20xx年6月12日至20xx年6月21日期间为甲方提供训练场地和竞赛设备一套；
2、按甲方训练时间要求，负责每天训练场地的开关门；
3、负责协调训练期间的其它相关事宜。
甲方职责：
1、按设备使用说明书和安全操作规程操作设备，确保乙方设备安全；
2、维护好训练场地其他设备的安全；
3、提供训练所需的工具和耗材；
4、维护好训练场地的.清洁卫生。
其它：
1、本协议一式贰份，双方各执一份，合作协议一经双方代表签字、盖章即生效，双方应遵守有关条款，未尽事宜，可由双方协商解决或另行签订补充协议。
2、如一方单方面违约或有损害对方利益或形象的行为，另一方有权终止协议（并可依法追究违约方责任）。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
合作协议书12
甲方：__________
地址：__________
电话：__________
乙方：__________
地址：__________
电话：__________
丙方：__________
地址：__________
电话：__________
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。根据国家法律、法规和____市有关规定，为明确各方权利义务关系，经各方协商一致，签订本协议。
第一条：承运概况
（一）运输地点：
（二）土方工程暂定总量：______万方，每方价格______元。
（三）承运车辆：______部。
（四）车辆运输路线：______至_______处路，承运里程：_______公里。
（五）计划工期：自________年____月____日至________年____月____日止，总承运天数_______天。
第二条：各方责任风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
（一）甲方责任
1、甲方按照______市建设工程渣土管理相关规定，办理土方运输行政许可，申报土方排放计划，并取得核准证、核准路线。
2、甲方应当按照规定制定土方运输计划，明确土方总量和出土时间安排，并分别按时递交乙方。
3、甲方应当提供乙方规范作业所必需的水、电，以及硬质场地和道路等条件。
4、甲方应当与乙方共同确认土方承运的实际数量，及时统计运输量，及时确认由乙方或消纳场所提供的承运和消纳处臵量，及时填写有关统计、结算单据。
5、甲方应当认真执行施工工地市容环境卫生责____区范围内的保洁、装载土方不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖破损的运输车辆装载土方、给予驶出工地时运输车辆车身冲洗等各项规定。
6、甲方对乙方在承运土方过程中，若乙方使用密闭盖破损的运输车辆、或超载装或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为，应当向乙方提出整改要求，并可政府部门反映。
（二）乙方责任
1、乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑土方装载、运输的各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的.服务。
2、乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、复核密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装臵的车辆运输土方。
3、乙方装载土方应当以不超过运输车辆箱体上沿为限，确保密闭装臵正常闭合，杜绝运输过程中尘土飞扬、撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线和运至指定的地点消纳处臵等规定。
4、乙方所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁；驶出工地时，应当主动配合施工现场人员对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。
5、乙方应当及时做好土方承运、消纳处臵量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表。
6、乙方向甲方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，或对运输车辆驶出工地时不实施清洗的，应及时向甲方提出，并可向相关政府部门反映。
（三）丙方责任
1、丙方根据施工承发包协议的相关约定，接受甲方委托，应当认真执行受委托的工作内容和要求，主动做好土方承运配合和管理工作。
2、丙方应当按照规定制定土方运输计划，明确土方量和出土时间安排，并分别按时递交甲方和乙方。
3、丙方应当提供乙方规范作业所必须的水、电，以及硬质场地和道路等条件。
4、丙方应当与乙方共同确认土方承运消纳处臵的实际数量，及时统计土方的运输量，及时确认由乙方或区市容环卫管理部门提供的承运和消纳处臵量，及时填写有关统计、结算单据。
5、丙方应当认真执行施工工地市容环境卫生责____区范围内的保洁、装载渣土不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖缺损的运输车辆装载渣土、给予驶出工地时运输车辆车身冲洗等各项规定。
6、丙方对乙方在承运土方过程中，若乙方使用密闭盖缺损的运输车辆、或超载装运、或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为，应当向乙方提出整改要求，并可向甲方和相关政府部门反映。
第三条：保密原则风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。甲、乙、丙三方均有义务履行保密义务，未经其他方同意，不得向任何
第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。
第四条：违约责任
1、甲、乙、丙三方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利进行。
2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。
第五条：争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第六条：附则
1、本协议一式______份，甲、乙、丙三方各执______份。
2、未尽事宜，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方（签字）：________乙方（签字）：________丙方（签字）：________
______年______月______日______年______月______日______年______月______日
合作协议书13
甲方：_________
乙方：_________
一、总则
为进一步拓展保险业务，提高管理和客户服务水平，保证保险经纪业务行为合法、公正、顺利进行，依据我国《保险法》和《保险经纪机构监管规定》以及保监会颁布的各项规章制度，经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合作协议。
二、合作内容
1.甲、乙双方应本着恪守职业道德、维护保险市场正常经济秩序、保护双方合法权益的原则进行保险经纪业务合作。
2.甲方基于客户利益，为投保人与乙方订立保险合同提供保险中介服务，并向乙方收取经纪佣金。乙方按照双方议定的保险方案向投保人出具保险单，承担保险责任，并向甲方支付经纪佣金。
三、双方的权利、义务
1.乙方应及时向甲方提供开展业务所需要的保险产品的辅助单证和宣传资料，并提供技术支持；未经乙方同意，甲方不得修改、印刷乙方所提供的辅助单证和宣传资料。甲方应遵守诚信原则，将已获知的可能影响到乙方确定承保条件与费率厘定的有关重要事实如实、及时地向乙方披露。
2.甲、乙双方根据互惠原则协商确定保险经纪佣金。具体的保险经纪佣金按照业务种类和承保条件予以逐笔商定。
3.甲方应设立保险费收缴专用账户和经纪佣金指定账户。
4.甲方应按照约定及时将代收的保险费存入乙方指定帐户；乙方应在收到保险费后的 日内，以转账形式将保险经纪佣金存入甲方经纪佣金专用账户；甲方应在收到乙方支付经纪佣金后的 日内，向乙方开具经保险监管部门和国家相关部门认可的、合法有效的保险中介服务发票。
甲方经纪佣金指定帐户名称： 。
账号： 。
乙方保费指定帐户名称： 。
账号： 。
四、合作期限
1.本协议有效期为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止，自双方签字并加盖公章之日起生效。
本协议期满后，双方如无异议，本协议自动延期 年，双方合作不受顺延次数限制；如一方不同意自动延期，应当在本协议期满前提前30日以书面形式通知对方，未提前通知即视为无异议。
五、协议的变更和终止
1.本协议生效后，甲、乙双方应严格按照本协议约定执行，任何一方不得擅自变更。如确有因国家法律、法规、规章、政策等不可抗拒的原因需要变更，应提前
30天以书面形式通知对方，经双方协商达成一致后方可变更。
2.甲、乙双方中任何一方欲终止本协议，应提前30天以书面方式通知对方，除本协议另有约定外，经双方协商一致并达成书面协议后，可解除本协议。
3.在终止本协议后，对于终止前所签订的`而仍未到期的保险合同，甲、乙双方仍须承担各自应尽的义务和责任，直至保险合同期满。
4.在协议有效期内，按照本协议的约定，由于不可抗力致使本协议不能继续履行的，可以提前终止或解除协议。
5.本合同终止或解除后30日内，双方应当将对方及与合作产品相关的全部单证、资料等文件交还给对方，未结清的保险费、经纪佣金应当结清。
六、保密约定
1.甲、乙双方承诺，当一方未事先取得另一方的书面授权，不得公开、泄露、披露、散布、宣传或者以其他形式，使任何第三方知悉对方为签订本协议及其补充协议而提供的所有资料、信息。
2.若无其他特别约定，甲、乙双方在提供方要求归还其提供的包含有秘密信息的资料（包括书面资料、磁盘、磁带等各种形式）时，另一方应立即归还。
3.在本协议有效期间以及协议终止或解除后，甲、乙双方应严格保守双方客户的商业秘密、经纪费比例、本协议涉及的相关文件以及资料等非公开信息。未经双方许可，任何一方不得以任何方式擅自披露给第三方。
法律法规规定的除外。
七、不可抗力
1.本协议所指的不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况，并且因该不可抗力事件，导致本协议无法履行，或不能达到履行协议之目的。
2.若本协议的任何一方遭遇本协议约定之不可抗力，遭遇不可抗力的一方应于不可抗力发生之日起15日内向另一方提供书面通知和相关证明。协议各方如未能就继续履行本协议达成补充协议，或就本协议进行修订或变更达到一致，则任何一方均有权向另一方发出终止本协议之书面通知。本协议自通知到达对方之日起终止。
八、违约责任
1.甲、乙双方应严格遵守本协议，违反本协议的应承担违约责任，给对方造成经济损失的应承担赔偿责任。
2.在合作过程中，甲方有下列情形之一者，乙方有权单方终止协议。甲方因此给乙方造成经济损失的，应承担赔偿责任。构成犯罪的，由甲方自行承担相关法律责任。
（1）串通投保人，被保险人或受益人欺诈乙方；
（2）挪用或侵占，截留保险费；
（3）擅自变更保险条款，提高或降低保险费率；
（4）被保险监管机构收回或吊销保险经纪业务许可证。
（5）其他违反监管规定的行为，情节严重的。
3.在合作过程中，乙方有下列情形之一者，甲方有权单方终止协议，乙方因此给甲方造成经济损失的，应承担赔偿责任。构成犯罪的，由乙方自行承担相关法律责任。
（1）乙方避开甲方直接与甲方所介绍的客户签订保险合同；
（2）未经甲方同意，单方改变对客户的承保条件；
（3）未按双方约定支付经纪佣金；
（4）被保险监管机构收回或吊销保险业务经营许可证；
（5）其他违反监管规定的行为，情节严重的。
九、争议处理
1.本协议履行过程中，双方如发生争议，应本着实事求是、相互理解的原则及时协商解决。双方不能达成协议时，任何一方均有权向被告方所在地人民法院提起诉讼。
十、附则
1.本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商后可随时以书面方式修改或补充，并作为本协议的组成部分，补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议有不一致的以补充协议为准。
2.本协议附件与本合同具有同等法律效力。
3.本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。各文本具有同等法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
________年____月____日
合作协议书14
甲方：
身份证号码：
电话：
乙方：
身份证号码：
电话：
甲乙双方针对会员招募事宜，双方经过互相协调，在互不损害对方利益并谋求长期合作互利双赢的前提下。经友好协商，双方达成如下协议：
一、甲方的权利与义务
1、甲方支持乙方展开会员招募工作，支持乙方在不损害甲方利益的`前提下宣传网站信息，开展会员招募活动。
2、甲方负责给乙方提供网站相关信息、会员等级和价格表等，并保证所提供文件的真实有效性。
二、乙方的权利与义务
1、乙方不得以甲方名义从事与会员招募无关的有损于甲方利益或非法的经济社会活动。
2、乙方在招募会员时应保守可能对甲方利益造成损害的，不向非相关第三方透漏相关商业秘密。
三、违约责任
为维护甲乙双方的合法权益，双方在合作期间，均需严格遵守以上协议，由于一方违约而给对方造成损失，由违约方承担相应责任。
四、佣金及支付
1、乙方负责招募会员，每位会员按照收费金额______%抽成。
2、甲方在与乙方招募会员的签订合同并收到全额款项后，______个工作日内将佣金打入乙方指定账户。
五、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
六、其他
1、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签字之日起生效。
2、合作期限从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方（签字）：
______年______月______日
乙方（签字）：
______年______月______日
合作协议书15
甲方：
乙方：
双方本着平等合作、优势互补共同发展的原则，就双方在今后的团队发展、公司营销、双方活动相互支持等方面长期合作达成如下战略合作协议：
一、 合作宗旨：
优势互补、互惠互利。
二、 合作范围：
甲乙双方在不损害对方名誉及利益的情况下，借助对方的优势资源完成的项目、产品销售或活动筹备及执行。
三、 合作方式
1、 乙方及时响应甲方在与其相关的公益、社会实践、民间活动等
方面的咨询与建议，为甲方提供高效率的义工服务及优势资源(含人力、关系圈、广告资源等多方面)。
2、 甲方承诺由乙方在甲方经营服务、产品销售的利润中提出 %，
作为支持乙方的`公益活动或设施增添的费用，其捐赠费用由乙方开具公益#5@p，并且甲方有权监管，具体捐赠金额比例及方式由双方协商而定。
3、 在乙方开展公益活动期间，甲方因在不影响正常工作、营业的
情况下对乙方进行支持(含人、财、物、广宣等多方面)。
4、 甲方在使用乙方的人、物资源的情况，会根据具体发生情况给予补偿，具体捐赠金额由双方协商而定。
四、 本协议未尽事宜，双方协商而定。
五、 双方战略合作期限为 年 月至 年 月。
六、 本协议由双方签章后生效。
甲方： (盖章)
年 月 日
乙方： (盖章)
年 月 日
【合作协议书】相关文章：
合作的协议书11-18
公司合作协议书 与公司合作协议书范本10-11
解除合作的协议书02-26
合作建设协议书02-28
与医院合作的协议书03-04
合作办厂协议书02-04
合作书面协议书02-07
合作的协议书范本02-01
合作框架的协议书 11-09
合作装修协议书11-09
