联营协议书

时间:2022-03-15 15:12:38 协议书 我要投稿

联营协议书15篇

  在不断进步的时代,很多场合都离不了协议,签订协议可解决或预防不必要的纠纷。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的联营协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。

联营协议书15篇

联营协议书1

  甲方:

  乙方:

  为了充分发挥甲、乙双方各自的资源优势,经双方友好协商,达成如下合作协议:

  第一条 合作方式:

  1、甲方将其所有的位于天津市 项目所在地 的 ?的二层钢结构建筑房屋(包括 ?的停车广场房屋处墙)用于乙方合作经营建材家具装饰市场。

  2.乙方用其品牌、管理经营模式、营销策划和经营传统建材流通市场的经验等与甲方合作,共同经营建材家具装饰市场。

  3.甲、乙双方在天津塘沽区共同组建注册合作公司,负责日常经营管理工作。

  第二条 合作期限:

  甲、乙双方合作期限暂定为五年,自20xx年 月 日到20xx年 月 日止,从合作市场开业时起算。

  第三条 合作条件:

  1. 甲方按照附件(一)的标准提供经营场所;

  2. 可租面积按实际测量计算为准。

  3. 乙方对该项目的招商出租率(按可租面积计算)达到80%以上;

  4. 甲方以基本管理费的形式每年向乙方支付人民币 整(¥ )。付款方式为 。其中合作第一年付款方式详见补充协议(一)。

  5.平均租金低于 元?平方米·月,乙方只收取全年管理费的 %。

  6.乙方应于20xx年 月 日前完成该项目的招商工作。

  第四条 甲方义务:

  1.甲方应负责按乙方的设计、经营管理要求对全部 的房屋进行内外装修,并及时支付全部装修费用。

  2.为合作市场添置必要的,符合要求的消防、电力、用水、暖气、自动扶梯等设施,使房屋适合于经营建材家具装饰市场,符合国家消防经营标准。

  3.甲方应于本协议签订后,于20xx年 月 日前将符合上述条件的房屋交付乙方验收用于合作公司的经营。

  4.甲方负责协调处理于地方各部门的关系,争取各项优惠政策和税收减免等。并在商场营业前,提供建材家具装饰市场可投入运作的全套合法证明文件。

  5.甲方应保证协议有效期内:整体的房屋、土地所有权人是甲方,甲方不得将房屋、土地分割、出租,在签订合作协议时甲方应向乙方提供产权资料的复印件,甲方保证该资料的真实性。

  第五条 乙方义务:

  1. 负责对拥有的企业品牌、管理经营模式、营销策划经验和招商客户资源用于合作公司。

  2. 负责对房屋的装修进行整体设计,并于20xx年 月 日前将设计方案交付甲方。并在甲方认可后,由甲方负责施工。

  3. 负责合作市场前期的营销招商工作,应在甲方将符合协议约定条件的房屋交付验收后

  天(即20xx年 月 日)使市场能开张营业。

  第六条 合作公司的经营管理方式:

  1. 甲、乙双方合作公司名称为********广场,注册资金为 元,其中甲、乙双方各占有出资比例为 %和 %,双方均已人民币出资。

  2. 该合作公司董事会由三人组成,甲方委派两名董事,其中一人担任董事长(法定代表人),乙方委派一名董事。担任执行总经理。

  3. 甲方向合作公司委派相关财务总监,负责公司财务工作;乙方向合作公司委派执行总经理。全权负责公司日常各项经营管理活动,执行总经理每月十号前向董事长报告上个月的工作情况和财务报表。乙方在合作第一年内可委派一名市场管理人员协助总经理进行商场的经营管理和招商工作。

  4. 甲、乙双方每年至少召开两次董事会,决定公司的重大事项。

  5. 合作公司以乙方指派的执行总经理为主,组建经营管理团队。甲方对管理人员除执行总经理外享有推荐权,但须经乙方考核合格后方能任用。为减小成本开支,合作公司应尽量聘用本地员工。

  第七条 合作公司的费用分担方式:

  1. 对房屋内外的装修预、决算应得到双方书面确认,内装修招牌分 年折旧进入合作公司经营成本,而房屋外装修、消防、暖气设施、自动扶梯不计入合作公司折旧成本。

  2. 合作公司经营所需而使用的水、电、通信、经营管理、广告、工资、税收等费用均列入成本。合作公司每年广告费用按预算使用,原则上不高于100万元。其余各项成本费用由乙方在每合同年年初,以书面形式上报董事会。董事会批准后方可执行。

  3. 合作公司的组织架构和工资标准为:(详见补充协议二)

  4. 甲、乙双方组建合作公司前市场发生的欠、及利息由甲方组织资金偿付。乙方不负担任何责任。

  5. 未经甲方书面同意,乙方不得利用**********广场对外借款、对外担保、向外抵押。否则由此产生的一切后果由乙方承担。同时乙方作为单一经营管理方也不承担合作公司所产生的一切债务关系。

  第八条 利润分配:

  1. 利润是指为按上述费用分担基础上确定的可分配纯利润。

  2. 利润按以下原则分配:

  (1)以市场第一年合同约定的租赁平均价格(即 元/?.月),合同期内年度的租金递增系数指标为 为基本标准。乙方在合作经营期间需保证甲方的基本收益。

  (2)若市场实际平均租赁价格高于约定平均租赁价格的12%之内(含12%),乙方得高出部分的 %作为利润分成。

  (3) 若市场实际平均租赁价格高于约定平均租赁价格的12%以上,乙方得高出部分的 %作为利润分成。

  3. 合作公司每年12月30号进行一次财务审计确定可分配利润,并一次性分配。

  第九条 合作期满或合作期内终止的资产处理:

  1. 合同期满,经甲、乙双方确定终止继续合作的,房屋及相关设施、装修等均归甲方所有,企业名称天津*******广场归乙方所有,乙方不得再行使用含有“****”的企业名称。

  2. 合作期内因一方违约终止或双方协商终止合同的。除按协议应承担的违约责任外,其他仍按上述原则处理。

  第十条 违约责任:

  甲、乙双方均应严格履行协议,若有一方违约应向对方承担违约金 元,造成终止合同的,除应承担违约责任外,资产按本协议第九条约定处理。

  第十一条 其他约定:

  1. 未尽事宜,甲、乙双方另行协商补充协议。经双方确认签字同样具有法律效应。

  2. 本协议履行过程中若有纠纷,可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

  3. 本协议经甲、乙双方签章生效。

  4. 本协议一式四分,甲、乙双方各持两份。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  经办人: 经办人:

  公司地址: 公司地址:

  签订日期: 签订日期:

联营协议书2

  甲方:__________

  乙方:__________

  根据《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律及行政规定,甲方同意将广西防城港文苑区建筑建设工程由乙方组织机械设备和管理人员进行进场施工:甲乙双方遵循公平、合理、自愿平等互利诚信的原则,为明确双方手权、责、利义务,经双方友好协商一致签订本合同条款如下,供双方共同遵守。

  1、工程名称:防城港市文苑小区

  2、工程地点:防城港市内

  3、工程内容:土建、水电、消防安装工程(包工包料)

  4、工程量:4栋25加1约5万平方米,

  5、工程改造价:约:人民币2亿元(以实际结算为准)

  6、工程取费标准为:提国家相关定额上值取费结算,下浮7%

  二、双方责任义务

  1、甲方责任:

  (1)、甲方负责与业主(开发商)交接办理本工程的一切合法相关审批文件,手续齐全。

  (2)负责与业主协调在施工中所涉及的拖欠工程款事宜。

  2、乙方责任:

  (1)乙方组织机械设备进行保质、保量、安全施工。

  (2)、乙方必须在每笔进度款拨付中按时支付下浮的7%给甲方。

  三、违约

  1、如果乙方在施工中由于质量问题造成返工所产生的经济损失与甲方无关。

  2、乙方进场后由于资金问题没能按约定的垫资数额要求中途停工视为违约并支付壹佰万元违约金。

  四、其它按主合同执行。

  五、本工程签订时须押合同履约金贰佰万元,签本协议先交纳定金额伍拾万元(500000.00),余下150万元待正签施工合同接到进场通知书之日补够200万元。如签订本协议三个月内乙方不能进场施工的,甲方无条件返还已交纳的伍拾万元连银行利息一起支付给乙方。如乙方接到进场通知不按时进场施工,所交纳的伍拾万元不予退回。

  六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力,本协议签字有效。

  甲方:__________乙方:__________

  20__年__月__日

联营协议书3

  甲方:身份证号:联系方式:乙方:身份证号:联系方式:根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规要求,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则,自愿遵守本协议条例,并协商一致,达成如下协议内容:

  一、合作方式

  1、甲乙双方合作经营___________餐厅。

  2、甲方拥有餐厅全部股权,现甲方同意将其在餐厅所持股权的_______%,以______万元转让给乙方,由双方合作经营。

  二、股权份额及股利分配双方约定甲方占有股份餐厅股份______%。乙方占有股份______%。甲乙双方以上述占有股份餐厅的股权份额比例享有分配餐厅股利。餐厅若产生利润后,甲乙可以提取可分得的利润,其余部分留餐厅作为资本填充。如将股利投入餐厅作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由甲乙双方同时进行。

  三、在合作期内的事项约定

  1、合作期限合作期限为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。如餐厅正常经营,双方无意终止,则协议期限自动延续。

  2、入股、退股,出资的转让入股:

  (1)需承认本协议。

  (2)需经甲乙双方同意。

  (3)执行协议规定的权利义务。退股:

  (1)需有正当理由方可退股。

  (2)不得在餐厅不利时退股。

  (3)退股需提前一个月告知其他餐厅股东并经全体餐厅股东同意。

  (4)退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

  (5)未经餐厅股东同意而自行退伙给餐厅造成损失的,应进行赔偿。出资的转让允许股东转让自己的出资。转让时餐厅股东有优先受让权,如转让餐厅股东以外的第三人,甲、乙、任何一方应该以餐厅前途大局为重,不得有意为难第三人,否则视为自动放弃餐厅资产所有权,同时应承担此前餐厅按股份比例所需偿还的债务。3、终止及终止后的事项餐厅因以下事由之一得终止:

  (1)餐厅期届满。

  (2)全体餐厅股东同意终止餐厅股东关系。

  (3)餐厅事业完成或不能完成。

  (4)餐厅事业违反法律被撤销。

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。4、餐厅终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算。

  (2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给餐厅股东或第三人,其价款参与分配。

  (3)清算后如有亏损,不论餐厅股东出资多少,先以餐厅股东共同财产偿还,餐厅股东财产不足清偿的部分,由餐厅股东按出资比例承担。

  四、盈余分配与债务承担

  1、盈余分配:以_________为依据,按比例分配。

  2、债务承担:餐厅股东债务先由餐厅股东财产偿还,餐厅股东财产不足清偿时,以各餐厅股东_______为据,按比例承担。

  五、纠纷的解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  六、违约责任

  1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

  2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金。

  七、其他

  1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

  2、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签字并经餐厅盖章确认后生效。

  甲方(签字):签订日期:________年____月____日

  乙方(签字):签订日期:________年____月____日

联营协议书4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为加快企业发展,促进横向联合,调动各方面积极性,提高企业的知名度和经济效益,完善承包经营责任制,经甲乙双方商定,甲方把贵州毕节地区承接工程业务的经营权承包给乙方,为了使双方明确职责,特制定如下协议条款:

  一、在上述地区范围内,乙方代表甲方承接的工程业务,由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。

  二、乙方在经营所在地设立固定的办公地点,配备必须的办公设施和办公人员,代表甲方在经营所在地开拓工程业务,同时必须执行甲方公司的有关规章制度,树立甲方良好的企业形象。在合同有效期内,因乙方原因发生下列情形之一,由乙方负责并赔偿甲方的损失。

  ①甲方被列入贵州省建设主管部门认定的违规企业,无法正常参加贵州的招投标活动;

  ②被贵州省建设主管部门警告或处以罚款;

  ③其他影响公司信誉和形象的行为。

  三、自年月日至年月日,乙方每年保底中标万元即(甲方每年收取万元)管理费,签合同后乙方应交半年管理费万元,上公告招投标项目超过以后除公司收取%管理费后利润甲乙双方按五五分成,不上公告招投标项目利润均分。

  ①如乙方年度施工合同超过不超过壹千万时,甲方按%收取管理费。②年度施工合同超过万时,甲方扣除交总公司%管理费后。利润甲乙双方均分③乙方承包施工工程业务所发生的备案保证金、投标保证金、履约担保、预付款担保等以缴纳现金形式担保的全部由乙方承担。

  四、为在毕节地区投标所必须的办理分公司、备案等由乙方负责。双方投标期间,投标报名、资格预审资料、投标文件等资料制作由乙方完成,并由甲方签章认定。在此期间,产生的差旅费等费用由乙方承担。

  五、工程中标后,甲方在工程项目所在地开设银行账户,账户由甲乙双方共同管理。甲方在支付工程款项时须取得乙方的书面同意后方可进行支付。未经乙方同意不得支付工程款项,乙方必须对工程款专款专用,不得挪作他用,确保工程顺利进行。

  六、

  1、乙方负责实施的施工项目,必须将安全施工放在首位,必须按甲方的安全管理目标(安全管理实现“五无”,轻伤率控制在‰以下,文明工地建设达标。“五无”即:无死亡,无重伤,无火灾,无重大设备事故,无重大交通责任事故)进行施工,须制定严密的安全生产保证体系与保证措施,做好安全事故应急预案,文明施工,加强安全教育意识,严格执行安全操作规程,做好防火、防盗工作,严禁工地发生赌博、斗殴等行为。乙方发生施工安全事故或因防范不当造成的人身财产事故所发生的一切费用均由乙方负责支付并承担相关的法律责任,甲方不承担任何责任。

  2、在工程施工过程中,施工质量必须服从业主规定的质量等级,并符合各类施工规范的要求,同时必须建立完善的工程质量管理机构,使工程质量满足合同要求,使企业在工程所在地有良好的声誉。

  3、若安全、质量、进度、文明施工中任一项发生问题,则所发生的奖罚由乙方自行解决,并不得对甲方声誉造成影响。

  七、工程资料:乙方在施工过程中,应以甲方名义做好原始的施工记录,整好一套完整的上交验收资料。提请质检部门和业主有关部门审核,如竣工资料不完整,由乙方负责弥补调整,直至有关部门满意。

  八、其他条款。原则上甲方不委派管理人员进行工程管理,如业主或合同要求甲方必须派人进场,则甲方委派的管理人员,甲乙双方另行协商,费用由乙方承担。

  九、本协议的三个承包年度期满后,若无第二条和第十条所列的违规情况,且乙方按规定及时缴纳了管理费(基本费),则双方需提前个月就本协议的续签进行商谈,

  下一承包期限按五个承包年度考虑。

  十、本协议在执行过程中如遇到特殊问题。由甲乙双方协商解决。

  十一、本协议一式份,甲乙双方各执份。双方代表签字盖章后生效。

  甲方:

  法定代表人:

  (或委托代理人):

  日期:

  乙方:

  法定代表人:

  (或委托代理人):

  日期:

联营协议书5

  甲方:天津驰邦土石方工程有限责任公司乙方:

  土石方联营施工合同书

  甲方:天津驰邦土石方工程有限责任公司 乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,结合本项目的具体情况,甲方决定将天津滨海新区南疆工业园储备基地土石方运输项目承包给乙方,为了明确甲乙双方的责任和义务,经双方多次友好协商一致同意签订以下条款:双方共同遵守。

  一、项目概况及价款:

  1、项目名称:天津滨海新区南疆工业园储备基地

  2、运输距离:主干道柏油路,起步150KM.至164KM 3、运输单价:吨KM0.35元,(装、运、平,税后价) 4、计量方式:过磅或者量方5、工程地址:南疆临港开发区

  6、工程量:本合同工程量暂定200万立方, 7、施工期限:十八个月,以甲方通知进出时间为准。

  8、住宿由甲方提供场地,乙方自行搭建,费用由乙方承担。 二、工程款结算方式:

  甲方按照合同的工程量总价款的5﹪,约3300万元拨款到乙方账户,车辆按照计划到位,支付月计划25﹪的工程预付款,按照实际发生的工程量每十天结算一次,即每月结算三次,月结百分之一百,再拨付下月预付款,以此类推。

  三、甲、乙方双方应承担的责任:

  1、甲方的责任:甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰, 保六十吨载重过道费,超出部分过道费乙方自己承担。

  2、甲方合理安排,乙方服从管理,所有车辆必须按照合同的路线正常行驶,

  因乱倒乱卸、等违章行为,按规定处罚,情节严重者转交公安机关处理。

  3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后,按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时,其损失由甲方承担。

  4、乙方的责任:乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工,所有驾驶人员不准酒后驾车,如出现事故责任由乙方自行承担,乙方将驾驶员的身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案,甲方不得另作它用。

  四、其它条款:

  1、因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工,工期期限相应顺延,造成损失,甲乙双方共同协商解决。

  五、违约责任:甲、乙双方共同遵守本合同的条款,违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。

  六、纠纷处理方式:在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。 七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任,不得推诿,本合同未尽事宜,双方友好协商后另签订附加协议书,附加协议书享有本合同同等的法律效力。

  九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。

  甲方:天津驰邦土石方工程 乙方:

  有限责任公司

  代表人签字: 代表人签字:

  签订地点: 签订日期:二〇XX年九月 二十九 日

联营协议书6

  甲方:

  名称____地址____

  经济性质____所有制____

  (其余单位依次如上所列)

  以上各方,本着互利互惠、共同发展的原则,在不改变各单位所有制性质,财政物质资源渠道及隶属关系的前提下,经充分协商,决定联合组成____总公司。特订立本协议。

  1。联营宗旨:____

  2。联营项目及各方分工:

  在本协议书有效期间内,联营成员就下列项目的协作和分工,达成一致意见。

  (1)

  (2)

  (3)

  ……

  3。经营范围与经营方式:____

  4。联营常设机构名称:____总公司。

  地址:____

  隶属:____

  经济性质:____(所有制)联营

  核算方式:联营成员各自经营,独立核算。

  5。总公司的组织机构:

  总公司设董事会,董事会由各联营成员的法定代表人组成。董事会选举产生董事长、副董事长,董事长、副董事长任期____年,可以连选连任,董事长、副董事长可以兼任总公司的经理、副经理。

  董事会是总公司最高决策机构。其职责是组织实现联营成员之间在生产、销售、供货、技术服务、信息等方面签订的合同,协调联营成员之间的协作关系。

  总公司实行董事会领导下的经理负责制。总公司设经理一名、副经理____名,由董事会聘请,任期____年。经理对董事会负责,处理总公司日常事务,副经理协助之。经理、副经理下设办公室、服务部、供销部、生产部……等等。

  6。联营成员的权利与义务:

  (1)联营成员各是独立经济实体,各自经营,独立核算,自负盈亏。联营成员对总公司的债务不承担任何责任,总公司对联营成员的债务亦不负连带责任。

  (2)联营成员的业务往来(包括提供原材料、零部件、半成品、委托加工、改制、经销产品、统一接受订货,科研协作技术服务,技术转让等),须分别订立经济合同,实行内部优惠价。其权利义务关系受经济合同法调整。

  (3)联营成员所需的同质同价产品,能在本总公司内加工的,不得到总公司外加工。

  (4)联营成员有权优先获得本公司内部的科研成果和经济信息。

  (5)联营成员的财产所有权,正常经济活动和合法收入受法律保护,总公司及任何联营成员不得以任何理由干预和处分。

  (6)联营成员有退出总公司的自主权,但退出前签订的各项经济合同和协议仍应继续履行,直至合同或协议履行完毕或经订约方协商一致同意终止。

  (7)凡与总公司业务有关的生产、科研、供应、销售等企业、事业单位,承认总公司的协议、章程,自愿加入总公司,可以提出申请,经总公司董事会批准即成为联营成员。

  (8)联营成员退出或加入本联营,不影响本总公司的存在。

  (9)联营成员有独立进行其他经济活动的自主权。

  7。违约责任:

  (1)联营成员对总公司依照协议分配的,或依照合同规定所应承担的协作任务,因不可抗拒的事由确属无法承担的',应在不可抗拒的事由发生后____(时间)内,及时通知总公司。由于其他原因不愿继续承担协作任务的应在____(时间)内报告总公司。

  (2)联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务,而给他方造成经济损失的,不负赔偿责任;由于其他原因不愿继续承担协作任务,而给他方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。

  8。本协议经各联营成员签字后,报请有关主管部门审批后生效。协议中如有未尽事宜,由联营成员共同协商修改。

  9。本协议生效日,即总公司董事会成立之时。

  10。本协议正本一式____份,联营成员各执一份,总公司存一份。协议副本一式____份,送____、____、____、……各一份。

  联营成员单位: 公章

  法定代表人: 盖章

  银行帐户:

  地址:

  年 月 日

联营协议书7

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为加快企业发展,促进横向联合,调动各方面积极性,提高企业的知名度和经济效益,完善承包经营责任制,经甲乙双方商定,甲方把贵州毕节地区承接工程业务的经营权承包给乙方,为了使双方明确职责,特制定如下协议条款:

  一、在上述地区范围内,乙方代表甲方承接的工程业务,由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。

  二、乙方在经营所在地设立固定的办公地点,配备必须的办公设施和办公人员,代表甲方在经营所在地开拓工程业务,同时必须执行甲方公司的有关规章制度,树立甲方良好的企业形象。在合同有效期内,因乙方原因发生下列情形之一,由乙方负责并赔偿甲方的损失。

  ①甲方被列入贵州省建设主管部门认定的违规企业,无法正常参加贵州的招投标活动;

  ②被贵州省建设主管部门警告或处以罚款;

  ③其他影响公司信誉和形象的行为。

  三、自年 月 日至 年 月 日,乙方每年保底中标 万元即(甲方每年收取 万元)管理费,签合同后乙方应交半年管理费 万元,上公告招投标项目超过以后除公司收取 %管理费后利润甲乙双方按五五分成,不上公告招投标项目利润均分。

  ①如乙方年度施工合同超过不超过壹千万时,甲方按 %收取管理费。②年度施工合同超过 万时,甲方扣除交总公司 %管理费后。利润甲乙双方均分③乙方承包施工工程业务所发生的备案保证金、投标保证金、履约担保、预付款担保等以缴纳现金形式担保的全部由乙方承担。

  四、为在毕节地区投标所必须的办理分公司、备案等由乙方负责。双方投标期间,投标报名、资格预审资料、投标文件等资料制作由乙方完成,并由甲方签章认定。在此期间,产生的差旅费等费用由乙方承担。

  五、工程中标后,甲方在工程项目所在地开设银行账户,账户由甲乙双方共同管理。甲方在支付工程款项时须取得乙方的书面同意后方可进行支付。未经乙方同意不得支付工程款项,乙方必须对工程款专款专用,不得挪作他用,确保工程顺利进行。

  六、1、乙方负责实施的施工项目,必须将安全施工放在首位,必须按甲方的安全管理目标(安全管理实现“五无”,轻伤率控制在 ‰以下,文明工地建设达标。“五无”即:无死亡,无重伤,无火灾,无重大设备事故,无重大交通责任事故)进行施工,须制定严密的安全生产保证体系与保证措施,做好安全事故应急预案,文明施工,加强安全教育意识,严格执行安全操作规程,做好防火、防盗工作,严禁工地发生赌博、斗殴等行为。乙方发生施工安全事故或因防范不当造成的人身财产事故所发生的一切费用均由乙方负责支付并承担相关的法律责任,甲方不承担任何责任。

  2、在工程施工过程中,施工质量必须服从业主规定的质量等级,并符合各类施工规范的要求,同时必须建立完善的工程质量管理机构,使工程质量满足合同要求,使企业在工程所在地有良好的声誉。

  3、若安全、质量、进度、文明施工中任一项发生问题,则所发生的奖罚由乙方自行解决,并不得对甲方声誉造成影响。

  七、工程资料:乙方在施工过程中,应以甲方名义做好原始的施工记录,整好一套完整的上交验收资料。提请质检部门和业主有关部门审核,如竣工资料不完整,由乙方负责弥补调整,直至有关部门满意。

  八、其他条款。原则上甲方不委派管理人员进行工程管理,如业主或合同要求甲方必须派人进场,则甲方委派的管理人员,甲乙双方另行协商,费用由乙方承担。

  九、本协议的三个承包年度期满后,若无第二条和第十条所列的违规情况,且乙方按规定及时缴纳了管理费(基本费),则双方需提前 个月就本协议的续签进行商谈,

  下一承包期限按五个承包年度考虑。

  十、本协议在执行过程中如遇到特殊问题。由甲乙双方协商解决。

  十一、本协议一式份,甲乙双方各执份。双方代表签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  法人:

  (或委托代理人):

  日期:

  法人: : 日期: (或委托代理人)

联营协议书8

  甲方:三亚市南华宾馆

  乙方:卢玉珍

  经甲乙两方协商同意,达成如下协议:

  一、联营地址:南华宾馆东面第一间铺面。包括宾馆总台东边走廊宽1.4米,长19米。

  二、联营时间:20xx年2月1日至20xx年2月1日,为期叁年。

  三、联营效益分成:每年分成款人民币捌万肆仟元整付给甲方。付款时间为每年二月一日。如乙方逾期十天未付给甲方分成款,甲方有权终止联营合作。

  四、乙方在联营期间需要出租、转让、装修,必须经甲方同意。乙方在联营期间如受到外来干涉时,甲方应出面协助处理。

  五、乙方在联营期间,应遵守国家的一切政策法令,如出现违规、违法或债权债务问题与甲方无关。

  六、以上协议一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。

  本合同自签订之日起生效。

  甲方代表:

  乙方代表:

联营协议书9

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为充分发挥各自资质、技术和施工力量的优势,本着互惠互利共同开发市场的原则,经双方协商特订立如下合同。

  双方在山东华鲁恒升大氮肥技改项目施工中各自发挥自己的专业优势进行项目合作。

  1.联营的项目与形式

  ①、甲方持有国家住房和城乡建设部颁发的建筑企业化工石油化工建设施工承包壹级资质,机电总承包壹级资质,壹级锅炉安装资质。乙方持有国家住房和城乡建设部颁发的机电安装工程施工总承包贰级资质,送变电工程专业承包贰级资质,城市及道路照明工程专业承包贰级资质。

  ②、双方合作形式

  按专业划分,甲方负责资质范围内的工程建设施工,乙方负责资质范围内的工程建设施工。

  2.执行标准及结算方式

  ①、按设计文件要求进行施工,各自执行国家或行业标准,并按与建设单位签订的合同标准为准。

  ②、主合同由甲方中国化学工程第十三建设有限公司与建设单位签订。

  ③、结算方式

  按该项目中标文件的承诺的费率标准或综合单价(如总价合同按报价中的专业分项价格)进行结算。甲方收取5%的项目管理费用。

  3.资料整理及交工

  按甲、乙双方所承担的专业范围各自完成自己的资料整理,由甲方统一汇总编档后,按标准交工。

  4.协作期限

  以山东华鲁恒升大氮肥技改项目交工、验收和结算后,合同自动解除。

  5.变更、解除的条件和程序

  本合同履约过程中,如一方终止合同,应提前30天通知对方,并以书面形式进行终止合同说明。

  6.其它约定事项

  ①、甲乙双方依据建设单位的施工合同,另行签订对该工程的专项施工合同,进一步确定双方的责任和义务。

  ②、本联营合同未尽事宜,双方另行协商。

  ③、本合同一式肆份,双方各持贰份,甲乙双方委托代表人签字、盖章后生效。

  甲方:乙方:

  委托代表:委托代表:

  _____年____月_____日

联营协议书10

  合同编号:

  甲方:乙方:

  法定住址:法定住址:

  法定代表人:法定代表人:

  职务:职务:

  委托代理人:委托代理人:

  身份证号码:身份证号码:

  通讯地址:通讯地址:

  邮政编码:邮政编码:

  联系人:联系人:

  电话:电话:

  传真:传真:

  帐号:帐号:

  电子信箱:电子信箱:

  为了促进生产发展,甲乙双方本着平等互利的原则充分协商,决定联合经营_________企业(公司),特订立本合同,以便双方共同遵守。

  第一条联营项目

  联营项目名称:_________

  联营企业名称:_________

  地址:_________市_________区_________路_________号_________楼(房)

  隶属:_________

  经济性质:_________(所有制)联营

  核算方式:共同经营、统一核算、共负盈亏。

  第二条联营宗旨

  双方本着互利互惠、共同发展的原则,_________。

  第三条联营企业类型

  本公司联营为以下第_________种类型:

  (1)协作型联营

  (2)合伙型联营

  (3)法人型联营

  第四条经营范围与经营方式

  经营范围:_________

  经营方式:_________

  第五条出资方式与数额

  公司投资总额为人民币_________元。

  甲方投资额:_________元,占投资总额_________%。其中,现金:_________元;厂房:_________元,折旧率为每年_________%;机械设备:_________元,折旧率为每年_________%;专用工具:_________元,折旧率为每年_________%;土地征用补偿费:_________元;专利权:_________元;商标权:_________元;技术成果:_________元。

  乙方投资额:_________元,占投资总额_________%。其中,现金:_________元;厂房:_________元,折旧率为每年_________%;机械设备:_________元,折旧率为每年_________%;专用工具:_________元,折旧率为每年_________%;土地征用补偿费:_________元;专利权:_________元;商标权:_________元;技术成果:_________元。

  投资缴付日期:_________年_________月_________日。

  第六条纳税、利润分配

  1、联营公司遵守国家税法和地方税收政策的规定并依照规定享有减免税等优惠待遇,申请有关税务机关办理。

  2、公司所得,在依法缴纳产品税、营业税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后,其余为红利,按股分配:甲方:_________%;乙方:_________%。所在地不同的联营成员,按商定的比例分配利润后,向自己所在地的税务部门缴纳所得税。

  3、联营公司按各方出资比例分配利润,联营公司运营后,各方如自愿增加投资,经董事会同意后,重新计算投资比例。

  4、在分配利润前,联营公司提取各项基金的项目和数额,由董事会决定。联营公司每年分配利润一次,每个会计年度的后两个月内,由董事会决定分配方案后,向各方分配利润款项。

  第七条风险承担

  联营公司以自己的注册资金承担民事责任,联营各方对联营公司的债务,亏损不承担责任,发生亏损时,各方以投入的投资额为限,按投资比例承担有限责任。

  第八条双方责任

  甲方负责:

  1、按时投入机器设备。

  2、委派联营公司人员。

  乙方负责:

  1、负责办理用地、用电、等审批手续。

  2、负责办理各方联营公司人员在筹建期间食宿,工作条件。

  3、负责办理各项报批,领取营业执照,登记注册,申请减免税,及各方联营人员长住、暂住证。

  4、负责为本公司的业务洽谈_________。

  5、负责办理政府各项批件、批复、选址、定点,前期挖道、铺设电缆。

  第九条董事会

  1、联营各方董事会成员由各方委派,共_________人组成,其中甲方_________人,乙方_________人,董事长、副董事长由董事会协商推选组成,董事会每届任期_________年,可以连任。

  2、董事会成员任期_________年。董事会成员如有临时变更,可由该董事的原单位另派适当人选接替,但应经董事会认可。

  3、董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。

  4、公司的经营管理机构由董事会决定。

  第十条董事会决定事宜

  董事会是联营公司最高权力机关,董事会决定公司的以下重大事宜:

  1、决定生产项目、经营方针、长远发展规模;

  2、审查经营计划、财务预算并监督检查其执行情况;

  3、决定公司级干部的任免、奖惩、职工待遇和临时人员的吸收、解雇;

  4、审改技术改造措施,决定处理重大事故的方案;

  5、听取经理的工作汇报;

  6、决定联营合同的变更或中止;

  7、决定经理提交董事会讨论决定的问题;

  8、确定董事的报酬,有权吸收和撤换董事。

  第十一条组织机构

  联营公司实行董事会领导下的经理负责制,经理对董事会负责,对外代表联营公司,对内统一领导本公司的经营管理工作。

  联营公司设经理1人,副经理_________人。经理、副经理根据联营各方推荐,由董事会审定任命。

  联营公司下设_________个职能科室和_________,其负责人由经理任命。

  联营公司设定员_________人,其中干部_________人,工人_________人。

  第十二条劳动管理

  联营公司执行公司所在地企业劳动工资制度。

  第十三条财务、会计

  1、联营公司的财务会计制度执行_________会计制度,并执行地方有关具体规定。

  2、联营公司会计记帐方法采取以下第_________种方式:

  (1)权责发生制度。

  (2)借贷记帐法。

  3、联营公司按月、季、年定期向联营各方及董事会报送会计报表。

  4、联营公司接受当地政府审计机关的审计监督。同时接受经营各方内部审计。

  第十四条合作期限

  合作期限为_________年,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期限届满,如需继续合作,需在期满半年前提出书面要求,经董事会协商一致,可延长联营合作期限。

  在联营期限内,任何一方不得退出联营,确因特殊原因,或不可抗力,造成不能继续合作的,经董事会协商一致,方可终止合作关系。

  第十五条清算

  合作终止时,应依法组成财产清算小组,清理财产与各项债权债务关系,除因资不抵债而破产终止除外,可由董事会组织财产清算小组。清算财产,并扣除各方债权债务相抵后净值,应按各方投资比例分配。

  第十六条违约责任

  (1)联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期(时间)违约方应缴付应产出资额的_________%作为违约金给守约方。如逾期(时间)仍未提交,除累计缴付应交出资额的_________%的违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿因违约行为给公司造成的经济损失。

  (2)联营成员不得中途退出联营,如中途退出,除赔偿造成的全部损失外,另付出资额的_________%作为违约金。

  (3)联营成员在本联营存续期间不得加入其他联营,如违反本规定,视为中途退出,按前款处理。

  第十七条联营的退出

  各方在联营期限内不得擅自退出联营,如有特殊情况需要退出,需经董事会批准。

  第十八条声明及保证

  甲方:

  1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:

  1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十九条保密

  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  第二十条通知

  1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2、各方通讯地址如下:_________。

  3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

  第二十一条合同的变更

  本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第二十二条合同的转让

  联营各方在联营期限内不得擅自将投资转让第三人,如确需转让时,须经董事会批准,另一方在同等条件下享有优先受让权。

  除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

  第二十三条争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第二十四条不可抗力

  1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4、本合同所称’不可抗力’是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第二十五条合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

  第二十六条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十七条合同的效力

  1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

  2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

  3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

  签订地点:_________签订地点:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

联营协议书11

  一、联营宗旨、联营项目与经营范围

  二、联合企业名称:

  地址:

  隶属:

  经济性质:

  核算方式:

  三、联合出资方式、数额和投资期限公司投资总额为人民币元。

  甲方投资总额元,占投资总额。甲方以下列作为投资:现金:元;厂房元;折旧率为每年;机械设备元;折旧率为每年;土地征用补偿费元;

  乙方投资:(略)

  投资缴付日期:

  四、联营成员的权利与义务

  五、利润分配和风险分担

  六、联营企业的组织机构

  七、违约责任

  1、联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期(时间),违约方应向公司缴付出资额的作为违约金。

  2、由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额 支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

  3、对不可抗力情况的处理。

  4、履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。

  八、本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。

  九、本协议一式份,双方各执一份,公司存一份,协议副本一式份,送各存一份。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  银行帐户:

  地址:

  地址

联营协议书12

  甲方:

  身份证号:

  乙方:

  身份证号:

  风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。

  根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规要求,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则,自愿遵守本协议条例,并协商一致,达成如下协议内容:

  一、合作方式风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  1、甲乙双方合作经营___________餐厅。

  2、甲方拥有餐厅100%股权,现甲方同意将其在餐厅所持股权的_______%以______万元转让给乙方,由双方合作经营。

  二、股权份额及股利分配双方约定甲方占有股份餐厅股份______%。乙方占有股份______%。甲乙双方以上述占有股份餐厅的股权份额比例享有分配餐厅股利。餐厅若产生利润后,甲乙可以提取可分得的利润,其余部分留餐厅作为资本填充。如将股利投入餐厅作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由甲乙双方同时进行。

  三、在合作期内的事项约定

  1、合作期限合作期限为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。如餐厅正常经营,双方无意终止,则协议期限自动延续。

  2、入股、退股,出资的转让入股:

  (1)需承认本协议。

  (2)需经甲乙双方同意。

  (3)执行协议规定的权利义务。退股:

  (1)需有正当理由方可退股。

  (2)不得在餐厅不利时退股。

  (3)退股需提前一个月告知其他餐厅股东并经全体餐厅股东同意。

  (4)退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

  (5)未经餐厅股东同意而自行退伙给餐厅造成损失的,应进行赔偿。

  3、出资的转让允许股东转让自己的出资。转让时餐厅股东有优先受让权,如转让餐厅股东以外的第三人,甲、乙、任何一方应该以餐厅前途大局为重,不得有意为难第三人,否则视为自动放弃餐厅资产所有权,同时应承担此前餐厅按股份比例所需偿还的债务。

  4、终止及终止后的事项餐厅因以下事由之一得终止:

  (1)餐厅期届满。

  (2)全体餐厅股东同意终止餐厅股东关系。

  (3)餐厅事业完成或不能完成。

  (4)餐厅事业违反法律被撤销。

  (5)法院根据有关当事人请求判决解散。餐厅终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算。

  (2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给餐厅股东或第三人,其价款参与分配。

  (3)清算后如有亏损,不论餐厅股东出资多少,先以餐厅股东共同财产偿还,餐厅股东财产不足清偿的部分,由餐厅股东按出资比例承担。

  四、盈余分配与债务承担

  1、盈余分配:以_________为依据,按比例分配。

  2、债务承担:餐厅股东债务先由餐厅股东财产偿还,餐厅股东财产不足清偿时,以各餐厅股东_______为据,按比例承担。

  五、禁止行为

  1、未经全体餐厅股东同意,禁止任何餐厅股东私自以餐厅股东名义进行业务活动。如其业务获得利益归餐厅股东,造成损失按实际损失赔偿。

  2、禁止餐厅股东经营与餐厅竞争的业务。

  3、禁止餐厅股东再加入其它餐厅股东。

  4、禁止餐厅股东与本餐厅股东签订协议。

  六、纠纷的解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  七、违约责任风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

  2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金。

  八、其他

  1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

  2、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签字并经餐厅盖章确认后生效。

  甲方(签字):________年____月____日

  乙方(签字):________年____月____日

联营协议书13

  合资经营____协议书

  订立协议单位:

  甲方(单位名称):

  经济性质:________所有制。

  乙方(单位名称):

  经济性质:________所有制。

  双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,决定联合出资建立_____公司,特订立本协议。

  1.联营宗旨、联营项目与经营范围___________。

  2.联营企业名称:__市(县)__公司(企业)

  地址:__隶属:__经济性质:__(所有制)联营。

  核算方式:独立核算。

  3.联合出资方式、数额和投资期限:

  公司投资总额为人民币_______元。

  甲方投资____元,占投资总额____%。

  甲方以下列作为投资:

  现金:____元;

  厂房:____元;折旧率为每年____%;

  机械设备:____元。折旧率为每年____%;

  土地征用补偿费:____元;

  专利权:____元;

  商标权:____元;

  技术成果:____元;

  乙方投资:(略……)

  投资缴付日期:

  4.联营成员的权利和义务:

  5.利润分配和风险承担:

  公司所得利润-依法纳税-(储备基金+生产发展基金+职工福利奖励基金)=红利(按股份分配)。

  甲方:____%;乙方____%。联营成员对公司债务的承担以出资额为限。

  6.联营企业的组织机构:

  公司实行董事会领导下的经理负责制。

  董事会决定公司重大事宜,有权确定董事报酬,有权撤换董事。董事会由____名董事组成,其中,甲方____名,乙方____名,董事长、副董事长由董事会会议选举产生。

  董事会成员任期____年。董事会成员如有临时变更,可由该董事的原单位另派适当人选接替,但应经董事会认可。

  董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。公司设经理一各、副经理____名,由董事会聘请。任期____年。

  公司的经营管理机构由董事会决定。

  7.违约责任:

  (1)联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期____(时间),违约方应向公司缴付出资额的____%作为违约金。

  (2)由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额____%支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

  (3)对不可抗力情况的处理。

  (4)履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。

  8.本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责办理注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。

  9.本协议正本一式____份。双方各执一份,公司存一份,协议副本一式___份,送____、____、____、……各存一份。

  甲方: (盖公章)

  法定代表人: (盖章)

  银行帐户:

  地址:

  乙方: (盖公章)

  法定代表人: (盖章)

  银行帐户:

  地址:

  鉴证或公证机关: (盖章)

  年 月 日

联营协议书14

立协议单位

  XX(以下简称甲方)地址:XX街XX号XX(以下简称乙方)地址:XX街XX号为扩大养殖规模,提高经济效益,甲乙双方遵照平等互利的原则,经协商达成以下协议。

  一、投资。甲方投入场地5000平方米,厂房1栋(原酒厂厂房),新建育肥棚木料折人民币壹万元;乙方维修厂房,平整场地,负责防洪排涝工程,筹措其他所需资金。

  二、建场。一切建场事项,包括组建领导班子、建立岗位责任制、建立生产、防疫、销售、安全措施等,均由乙方负责。甲方派一名领导参加管理。税费缴纳由甲乙双方分担。三、投产。投产时间从8月份“德大”第一次供鸡雏开始。年产计划3万只。遵照“德大”的技术要求,按周期循环往复生产。

  四、分成。以“德大”出售本场鸡雏数为准,甲方按每只售价1/4提成。其余盈亏由乙方承担。

  五、联营期限。以“德大”为依据,拟长期合作。如一方要求变更或终止协议,需在一个周期结束前一个月提出,经双方协商而定。

  六、违约与风险责任。如因甲方或乙方违约导致鸡场停产、停办或亏损,其后果责任由违约方承担;如因国家政策调整影响或不可抗力的风险因素导致鸡场停产、停办,由双方根据当时情况,协商处理。发生争议经司法机关解决。

  本协议一式三份,甲乙方各执一份,法律公证机关存留一份。上述协议自签订之日起生效。

  甲方代表..XXX(签名)

  现住址:XX镇XX街XX号

  乙方代表:XXX(签名)

  现住址:XX镇XX街XX号

  单位公章

  单位公章一九九九年七月六日

联营协议书15

  协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)

  依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包范围:

  5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。

  6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。

  7.合同价款:元 ¥元

  二、甲方驻工地代表

  1.甲方驻工地代表姓名:

  三、乙方驻工地代表

  1.乙方驻工地代表姓名:

  四、甲方责任

  1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

  2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

  3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

  4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。

  5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

  五、乙方责任

  1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

  2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

  3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

  4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

  5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上

  述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。

  6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。

  9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

  11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

  12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

  13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

  14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

  15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

  18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

  19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

  20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

  22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

  1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

  2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

  3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

  4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

  5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

  6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。

  7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

  8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

  9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

  11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。

  12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  七、乙方采购材料

  1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。

  2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

  八、竣工验收及结算

  1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

  2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

  九、质量保修

  1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

  2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  十、违约责任

  1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

  十一、争议

  1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

  十二、其它

  1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

  2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

  3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

  4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

  协议签订时间: 年 月 日

  协议签订地点:XXXXXX

  甲方(盖章):

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:

【联营协议书15篇】相关文章:

1.房屋拆迁补偿安置协议书_协议书

2.常用协议书

3.居间协议书

4.返利协议书

5.工伤协议书

6.项目协议书

7.协议书范本

8.爆破协议书

9.押金协议书