关于还款协议书范文合集6篇
在社会发展不断提速的今天，协议书的使用成为日常生活的常态，签订协议书后则有法可依，有据可寻。那么协议书的格式，你掌握了吗下面是小编为大家收集的还款协议书6篇，希望能够帮助到大家。
还款协议书 篇1
____________公司(以下简称甲方)
住所：___________
法定代表人：___________
(法定代表人的代理人：___________)
__________公司(以下简称乙方)
住所：__________
法定代表人：__________
(法定代表人的代理人：_________)
鉴于：
_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的.财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________
乙方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________
北京市公证处联系地址：
地址：_____________________
邮编：___________ 电话：_____________
承办公证员：_______________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式xx份，每份均具有同等法律效力，双方各持xx份，一份留存于北京市公证处备案。
甲方： 公司(印章)
法定代表人或授权代表： (签字)
乙方： 公司(印章)
法定代表人或授权代表： (签字)
________年___月___日
于____________（地方）
还款协议书 篇2
借款人（以下称甲方）：
贷款人（以下称乙方）：
担保人（以下称丙方）：
甲方因 原因，不能如期偿还 年 字第 号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：
一、甲方根据 年 字第 号合同向乙方借用的 （币种）资金贷款（大写） 整，其中（大写） 整应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述贷款的余额为（大写） 整，
现约定延期到 年 月 日偿还。具体还款计划如下：
年 月 日偿还。具体还款计划如下：
日 期 │ 金 额
年 月 日 │
年 月 日 │
年 月 日 │
二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：
１．
２．
３．
４．
三、延期后的贷款利率，从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息 ‰执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按 年字第 号合同和 年 字第 号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项：
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份。
甲方：公章 乙方：公章 丙方：公章
法定代表人：签字 法定代表人：签字 法定代表人：签字
（或授权代理人） （或授权代理人） （或授权代理人）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
签订合同地点： 省（市） 市 县（区）
还款协议书 篇3
甲方：
乙方：
一、甲乙双方自友好合作以来，截至年 月 日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写： ），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决：
第一种：甲方同意乙方偿还人民币 元整（￥ 元）以解决上述欠款问题，但须：
1、 一次性以银行电汇的方式支付给甲方；
2、 在月
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：
1、 年月日前支付
2、 年月日前支付
3、 年月日前支付
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币 整（ 元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写 ）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方：（盖章） 乙方（盖章）： 授权代表： 授权代表： 年月 日年 月 日
还款协议书 篇4
签订地点：省 市
借款人：有限责任公司（以下简称甲方） 贷款人：有限公司（以下简称乙方） 鉴于：
甲方因 ，不能如期偿还 年 月日签订的 元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：
一、 甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写： 元整）应于年 月日到期。截止到年 月 日止，上述借款未还偿还金额 元（大写： 元整），现约定延期到 年 月日偿还。
二、 借款利率与利息
延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。
1、 从延期之日起，按银行同期贷款利率上浮AA%确定（即中国人民银行相应档次利率×
1.AA），为年利率 %。
2、 从延期之日起计息，按月结息。
3、 延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。 三、 延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。
四、 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。
五、 本协议一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人： 代表人：
日期：年 月 日
还款协议书 篇5
甲方：
乙方：
身份证号：
鉴于：
甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了
在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：
一、双方共同确认：
截至20
二、双方一致同意：
1、乙方应在20
2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务；
3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。
三、双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。
四、本协议自双方签署之日起生效。
五、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
（盖章）（签字、捺印）
签约时间：签约地点：
还款协议书 篇6
甲方：**公司
乙方： (身份证号 )
鉴于：
甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了( )思民初字第号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至20xx年月 日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。
在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：
一、 双方共同确认：
截至20xx年 月日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款 元、违约金元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止)，以上款项共计 元人民币。
二、 双方一致同意：
1、乙方应在20xx年 月 日前向甲方支付 万元，在20xx年 月 日向甲方支付20万元;
2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务;
3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。
三、 双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。
四、 本协议自双方签署之日起生效。
五、 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：**公司 乙方：
(盖章) (签字、捺印)
签约时间： 签约地点：
【关于还款协议书范文合集6篇】相关文章：
5.还款协议书
6.还款协议书