当前位置：范文苑>条据书信>承诺书>投标承诺书

投标承诺书

时间：2024-12-06 22:50:46 承诺书我要投稿

投标承诺书[精品]

　　在现实社会中，越来越多地方需要用到承诺书，承诺书在写作上具有一定的格式要求。那要怎么写好承诺书呢？以下是小编为大家收集的投标承诺书，仅供参考，大家一起来看看吧。

投标承诺书[精品]

投标承诺书1

　　为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，我单位自愿加入“三门峡市公共资源交易中心投标人（供应商）库”（以下简称企业库），自愿将本单位相关信息予以登记并在三门峡市公共资源交易中心进行投标活动，对此郑重承诺如下：

　　1、我单位申报的所有入库资料都是真实、准确、完整、有效的，如发现所提供资料虚假，或与事实不符，我方愿承担由此造成的一切后果；

　　2、我单位将严格按照法律法规的规定参与投标活动，若有违反，自愿承担相应的'法律责任；

　　3、我单位在以往的投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

　　4、我单位没有被县级以上行政主管部门做出在有效期内取消投标资格的处罚；

　　5、我单位承诺在10日内对发生变更的登记信息及时更新，如未能及时更新，将自愿承担由此所导致的一切后果。

　　承诺人：（公章）：xxx

　　法定代表人（签字）：xxx

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书2

　　为营造江阴市建设工程诚实守信的招投标交易环境，切实维护建设工程交易市场的'公开、公平、公正，我单位自愿郑重承诺如下：

　　一、我单位企业资质、人员资质等。投标过程中提交的材料真实有效，无任何伪造、虚假成分。

　　二、我单位保证资质不被检出或挂靠，不与其他投标人投标或以他人名义投标。

　　三、我单位保证不越级承接业务。

　　我单位在招标过程中严格遵守上述承诺。如果违反本承诺的行为得到核实，我单位愿意接受公开通知，并自愿退出江阴市公共资源交易平台上正在进行的所有招标项目。根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条，结合我单位实际情况，我单位在三个月至三年内不进入江阴市招标投标市场。并根据相关法律法规自愿接受江阴公共资源交易服务中心的处罚。

　　承诺单位法定代表人签字：

　　xx年xx月xx日

投标承诺书3

致XXX有限公司:

　　xx半岛商务中心室外景观绿化工程由我方施工方承担。根据晨会领导提出的工期，编制施工进度计划。我们将配备精锐士兵，严格按照施工进度计划为您服务。

　　在4月8日至4月23日的'16天内，根据施工进度合理有效地安排施工工作，确保4月24日前完成工期。如果我们的工期延误，给你造成损失，我们将负责赔偿。

　　特此承诺

　　委托人:XXX

　　时间:XXXX年XX月

投标承诺书4

本企业郑重承诺：

　　一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加开化县投标活动；

　　二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

　　三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

　　四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

　　五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

　　六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

　　七、不出卖资质，让他人挂靠投标；

　　八、不恶意压低或抬高投标报价

　　九、不扰乱开化县招投标市场秩序；

　　十、不在开标后进行虚假恶意投诉。

　　十一、通过资格预审入围，无故不按时领取招标文件、不按时参加标前答疑、不按时递交投标文件，愿意接受取消本投标人在开化县范围内三个月以上（含三个月）的投标报名资格。

　　本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的'处罚，愿意接受开化县招投标管理委员会办公室、开化县招投标中心作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

　　投标人（盖章）________

　　法定代表人（签字、盖章）__________

　　20______年___月___日

投标承诺书5

致招标人：

　　我方决定参加贵方xx乡xx村上塘组文化活动中心建设工程的公开招标，并完全理解贵方与招标公告一并发出的“投标人须知”中的所有资料。为此，我方作出如下承诺：

　　1、我方同意理解贵方提出的本工程要约合理低价，我方报价为人民币壹拾捌万玖仟元整；并同意中标后按照贵方“投标人须知”第3条确定的原则以及《南昌市建设工程施工合同》示范文本与贵方签订固定单价的工程承包合同。

　　2、一旦我方中标，我方保证在180日历天内完成并移交本工程，质量到达设计标准的要求。（提示：“标准”是指国家、盛市及行业现行的有关工程建设技术标准，招标人应当在此列明。）

　　3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

　　4、我方保证在收到贵方中标通知书叁天内或在签订合同前壹天内，向贵方缴纳履约保证金。履约担保金额不低于中标价的5%。

　　5、我方保证在中标后叁天内编制完成本工程实施的施工组织设计，并得到贵方的认可。

　　6、我方保证严格按照经贵方认可的'施工组织设计组织施工。

　　7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

　　8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增减的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证理解贵方要求完成变更或增减的所有工程资料。

　　9、我方承诺自中标通知书发出之日起七个工作日内，按照招标文件和投标文件资料与贵方签订书面合同，合同价为中标人的投标报价，并按照合同约定履行义务。履约期间不向他人转让本工程，也不会将中标工程肢解后分项转让。

　　10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切职责并理解有关处罚。

　　11、我方投标担保的凭证原件（招标人出具的收讫投标保证金的凭证）与本承诺书同时递交。担保金额为人民币壹仟元（大写），￥1000.00元（小写）。

　　附：1、招标人出具的收讫投标保证金的凭证原件；

　　2、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

　　承诺人（盖章）：

　　___年__ 月__日

投标承诺书6

　　本公司全面响应工程的施工招标文件，评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求，该工程如由我公司中标承包，我公司愿做出以下郑重承诺：

　　1、工程质量：保证达到合格等级；若竣工验收未达到合格等级，自愿扣取该工程结算价的2 %作为违约金。

　　2、工期：保证个月完成。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的0。1‰/天的.罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的，贵方报经上级主管部门批准后，可单方解除合同并重新更换施工单位。

　　3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达中山市规定文明工地的合格标准。

　　4、注册建造师及投标书中列明的现场管理人员保证到岗，否则按500元/（人。天）向发包人支付违约金。

　　5、工程保修期按本工程招标文件第条第款执行。

　　6、经核对，贵单位提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

　　7、如我公司中标，保证按照市交易中心要求办理相关备案手续并交纳建设工程交易服务费。

xxx

20xx年xx月xx日

投标承诺书7

xxx有限公司:

　　我公司已收到并详细阅读了贵方招标文件目录中的所有文件，并知晓招标文件中的所有协议及相关条款。现我公司自愿参加贵公司产品国内道路运输业务的年度合作投标活动，并对此投标作出如下承诺:

　　1.同意贵公司国内道路运输业务合作年度招标文件。

　　2.接受招标单位对招标文件的所有约束条款，严格按照招标文件规定的期限完成招标工作。

　　3.我们将向贵公司郑重承诺，我们在投标时将认真填写服务承诺指标，并确保我们有足够的能力完成相关指标。如果我公司中标相关线路，我们同意贵公司每月提取中标线路应付运费的5%来评估服务承诺的履行情况。如果我公司达不到招标服务承诺指标，我们同意贵公司按考核方案要求扣除相关费用。

　　4.如果中标，如果我公司未能按合同要求完成运输指令，贵公司可以使用第二投标单位装运，实际运费率与合同价格的'差额由我公司承担。

　　5.我们同意贵公司根据基地中标单位的情况，指定我公司为第二中标单位。如果我公司不愿意接受第二条投标线的指定，我们同意贵公司取消我公司的中标资格，并全额没收投标保证金。如果我公司是第二个投标单位，我们未能按照合同约定的市场价格及时组织运输能力，我们同意贵公司将部分合同线路转让给其他单位运输。我们也同意贵公司按实际市场价发货，差额由我公司承担。

　　6.中标后，我公司承诺按照招标要求按时签订运输合同，并按时支付全额运输风险保证金。如果我公司拒绝签订合同或未能支付运输风险保证金(包括付款不足)，我们同意贵公司全额没收投标保证金。

　　7.中标并签订合同后，按合同要求缴纳运输风险保证金，认真履行招标服务承诺。如擅自终止合同、严重违约或拒绝你公司下达的运输任务，同意你公司全额没收运输风险保证金和未结算运费，并承担给你公司造成的经济损失。

　　8.除非达成新的协议，否则贵公司的中标通知书、投标文件和本投标承诺书将构成对我们双方均有约束力的合同条款。

　　9.我们公司在投标过程中遵守贵公司的各项规定。

　　投标人(公章):

　　法定代表人(签字):

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书8

　　致：_____股份有限公司

　　__________（以下简称我司）希望参与__________股份有限公司（以下简称贵司）的__________项目（以下简称本项目）建设。在本项目投标过程中，贵司同意向我公司提供有关本项目的相关信息和技术资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。

　　为了对保密信息予以有效保护，我公司同意做出以下承诺：

　　一、相关信息和资料的定义

　　本承诺书所称的相关信息和技术资料是指基于__________有限公司同城灾备建设总集成与服务器类产品采购项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

　　二、保密义务

　　1。我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　2。我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料。

　　3。未经贵司书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所

　　提供的相关信息和技术资料。

　　三、使用方式和不使用的义务

　　本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料用于其它任何目的。

　　除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人；未经贵司书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

　　我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了贵司所提供的相关信息和技术资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

　　四、相关信息和资料的交回

　　当贵司以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵司的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料

　　没有贵司的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。

　　五、违约责任

　　我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的'相关信息和技术资料，应当按照贵司的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。

　　我公司应当赔偿贵司因我公司违约而造成的所有损失。

　　六、保密期限

　　自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非贵司通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

　　七、其他

　　1。本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

　　2。由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3。本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。

　　我司方信息接口人：

　　姓名：__________身份证号：__________联系电话：_____________

　　承诺单位（公章）：_______________

　　承诺单位代表人（签字）：__________

　　日期：_____年_____月_____日

投标承诺书9

xx物业服务有限公司：

　　我们已收到招标邀请函及全部文件，在详细了解工程的全部情况及招标邀请函详细内容后我们决定参与投标，并确认以下内容：

　　一、我们有能力按照贵方要求的时间高效优质的完成：

　　金色家园日常清洁工程的所有施工内容；

　　二、我们清楚并接受中标后按中标价格签约；

　　三、我们清楚贵方有权选择任何报价；

　　四、我们提供的全部文件及内容均属实并愿意承担因失实所造成的一切后果；

　　五、我们的`进场与完成时间是接到通知（已签订合约）七天内；

　　六、我们保证在接到维护通知后24小时赶到现场，并在8小时内完成；

　　七、我们授权的本次投标负责人是：xx，电话：XXXX123；

　　八、我们的投标价格祥见报价表；

承诺人：xxx

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书10

xx有限公司：

　　一旦我公司中标：

　　1、我公司将严格按招标文件规定的工期要求，迅速开始工程准备工作，组织人员、设备、材料进场，确保工程在合同规定的`开工日期内完工。

　　2、根据我公司的实力及技术水平，我公司有信心在合同规定的工作日内保质保量的完成工程任务。

　　3、我公司郑重承诺：如我公司不能在合同工作日内完工，我公司愿自行承担采取赶工措施所增加的全部费用和支付逾期完工违约金，违约金为每延误工期一天，按工程造价的万分之五扣违约金，但最终累计支付违约金的总金额不超过10万元。

　　投标人：xx

　　法定代表人（或委托代理人）：xx

　　xxxx年xx月xx日

投标承诺书11

致：xxxx（招标人）

　　我公司xx对x（项目名称）招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、废标条件、专项承诺和招标人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次竞争谈判中中标，我公司郑重承诺如下：

　　一、如果我公司中标，我们保证保质保量完成工程。

　　二、施工中，我公司会严格按照投标文件及合同中的.承诺履行。

　　三、因我方原因造成工地临时停水、停电、停工、窝工造成的损失，由我方承担。

全权代表（签）：xxx

　　xxxx年xx月xx日

投标承诺书12

　　发包方名称：xx地产（xx）开发有限公司投标工程名称：

　　1、我方已收到上述投标工程所提供的一切有关招标文件，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的.实力及特点，经综合研究决定，我单位报价如下：

　　竞争费率为（保留小数点后两位）包干项目固定总价为xx人民币（大写）：xx。

　　费是按相关规定执行，并承诺该费用完全用于本工程项目的安全生产工作中，否则完全接受委托人的惩罚。

　　2、本工程投标工期为xx天。

　　3、本工程投标有效期为90天。

　　4、我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。

　　5、保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，投标时所承诺的总包管理费不变，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除总包管理费。

承诺人：

　　20xx年xx月xx日

投标承诺书13

　　一、投标工期

　　我公司承诺在所报工期内竣工并交付使用，为业主办公和远营创造良好的条件。

　　二、投标质量

　　确保合格工程，争创优良工程。

　　三、优惠承诺

　　结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下优惠承诺：

　　在施工过程中，如x方资金暂不到位，我方保x连续施工。我公司对本工程承担总承包责任，决不分包、转包。认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保x不推托，不扯皮。本工程按安全文明标准化工地的要求施工，虚心接受业主、监理的指导和协调，我们已拟好各项安全，文明施工措施和要求，力求将事故控制在“0”。

　　四、服务承诺

　　我公司一向重视对业主的服务，为此，我公司将以“全心全意为业主”的服务理念，竭诚为贵方的.建设服务。结合本工程的特点和要求和我公司自身的条件和潜力，我们完全响应贵方招标要求的全部内容并作出如下具体服务承诺：

　　1、追求完美，全程服务

　　我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”，想业主之所想，急业主之所争，办业主急需办之事，充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营作风，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务、承建中对业主负责，交工后让业主满意。

　　2、诚实守信，尊重业主

　　我们完全响应贵方的要求，若中标施工将严格执行投标文件的所有条款，我公司保x服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程。

　　投标人：____________________________

　　日期：____年____月____日