保证金承诺书15篇
现如今，接触并使用承诺书的人越来越多，相比于口头承诺，承诺书的约束力更强。如何写一份恰当的承诺书呢？下面是小编收集整理的保证金承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保证金承诺书1
xxxx公司：
本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷（以下简称“违约”），只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除；
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；
3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；
4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十（30）天内，其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人，不计利息；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金，将自愿放弃中标项目及投标保证金。
xxx
20xx年xx月xx日
保证金承诺书2
xxx旅游局：
根据《旅行社条例》规定， xxx旅行社(经营许可号xxx )须依法缴纳xxx 万元人民币(金额大写：xxx )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付：
1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。
2、 申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。
3、 按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。
4、 如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
本担保承诺书有效期自xxx 年 xxx月xxx 日起至 xxx年xxx 月xxx 日止。
承诺人：xxx
xx年x月x日
保证金承诺书3
中国东方资产管理公司：
我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会，特向贵公司作出如下承诺：
若我本人被宣布为中标人后，我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款，则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金￥50,000.00元(人民币伍万元整)。对此，我本人无任何异议。
特此承诺！
承诺人：
年 月 日
保证金承诺书4
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
保证金承诺书5
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，
在工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）：
法定代表人（签字并盖章）：
办公电话/手机/信箱：
经办人姓名/职务：
办公电话/手机：
监督单位：
县清欠办（章）
二0年月日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
保证金承诺书6
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为xxx的投标保证金xxx元，在此我方承诺如下：
1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。
我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金xxx内扣除该笔款项。
2、如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。
3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。
投标人名称(盖章)：xxx
投标人授权代表(签字)xxx
日期： xxx
保证金承诺书7
北京市丰台区旅游局：
根据《旅行社条例》第十三条的规定，投资人承诺，在取得《旅行社业务经营许可证》之日起3个工作日内，向北京市旅游局指定的银行开设专门的质量保证金账户，存入质量保证金三十万元，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保。并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定，在存入质量保证金，或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保后7个工作日内，向旅游行政管理部门提交存入质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。
申请人（盖章）：×××××国际旅行社有限公司
20××月6月
保证金承诺书8
马鞍山市公共资源交易中心：
我单位____________(单位名称)于_______年_______月_______日参加______________(工程名称)投标，为第_______中标候选人，现对该评标结果无异议，并保证不投诉，且继续履行第_______中标候选人的相关权利和义务，特申请该项目投标保证金______________万元整(小写：______________万元)退还至我单位基本账户。
户名：_______
基本账户开户行：______________
帐号：_____________________
单位名称：______________(公章)
_______年_______月_______日
保证金承诺书9
致：岳阳市正信医药招标代理有限公司
根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
投标企业名称(盖章)：
法定代表人(签字)：
签署日期： 年 月日
保证金承诺书10
至：舟山市招投标中心
本单位 （单位名称），现自愿放弃参加 （项目名称）投标活动中，由本单位交纳的投标保证金所产生的同期银行存款利息。
特此承诺
承诺单位（公章）：
保证金承诺书11
采矿权申请人名称：
开采矿种：铅锌矿
采矿方式：地下开采
矿区面积：0.2109km2
采矿许可证（延续）：
为切实保护矿山地质环境，做好矿山地质环境恢复治理工作，作出如下承诺：
1、在依法批准的.矿区范围内，严格按照批准的矿区资源开发利用方案进行开采活动，并采取有效的措施，保护矿产资源，减轻对矿山地质环境的破坏程度。
2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。
3、采矿许可证到期后进行延续或变更时，按国土资源厅行政主管部门重新核定的标准继续缴存保证金。
4、若转让采矿权时，已缴保证金一并转让，并由手转让人承担所有治理义务。
5、在矿山停办，关闭或闭坑前，按照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》的要求，完成矿山地质环境恢复与治理，并经验收合格。
6、如未按规定期限缴存保证金，经国土资源行政主管部门责令限期缴存，逾期仍不缴存的，同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权，注销采矿许可证。收回采矿权后，并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。
采矿权申请人（盖章）：
法定代表（签名）：
保证金承诺书12
我方于报名时已了解计价格[20xx]1980号文和发改办价格[20xx]857号文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与工程的招标人及招标代理机构做如下约定：
如我方有幸中标，我方将按招标文件本须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费做为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。
投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
xxxx年xx月xx日
保证金承诺书13
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）： 办公电话//信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/：
监督单位：
县清欠办（章）
二0 年 月 日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费
（建设单位）预存审批表
注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份
保证金承诺书14
（招标人）：
（招标代理单位）：
根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》（招标项目编号：号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的的投标保证金人民币（大写）_____元（小写：_____元）于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：
本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖）
_____年_____月_____日
保证金承诺书15
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的项目投标并递交了形式为 的投标保证金 元，在此我方承诺如下：
1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金 内扣除该笔款项。
2.如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。
3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。 投标人名称(盖章)：
投标人授权代表(签字):xxx
日期：20xx年xx月xx日
【保证金承诺书15篇】相关文章：
退保证金申请书07-11
关于承诺书11-06
住所承诺书11-06
抵押的承诺书11-05
参赛承诺书11-03
驾校承诺书10-27
贷款承诺书09-08
还款承诺书09-07
班组承诺书08-04
窗口承诺书08-03